標準施工合同的優(yōu)點分析

標準施工合同的優(yōu)點分析合同編號：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：一、工程概況1.1工程項目名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程投資估算：__________1.6工程質量標準：__________1.7工程工期：__________二、雙方的權利和義務2.1甲方的權利和義務2.1.1甲方應按照合同約定向乙方支付工程款項。2.1.2甲方應負責辦理工程項目所需的各類審批手續(xù)。2.1.3甲方應提供施工場地，確保乙方順利施工。2.1.4甲方應協(xié)助乙方解決施工過程中出現(xiàn)的問題。2.2乙方的權利和義務2.2.1乙方應按照合同約定的工期、質量標準完成施工任務。2.2.2乙方應按照合同約定的工程款項支付時間向甲方支付款項。2.2.3乙方應保證工程質量，對施工過程中的質量問題負責。2.2.4乙方應遵守國家法律法規(guī)，嚴格按照施工安全規(guī)程操作。三、工程款項及支付方式3.1工程款項：__________3.2支付方式：__________3.3支付時間：__________四、合同的履行和驗收4.1乙方按照合同約定完成施工任務后，甲方應組織驗收。4.2驗收合格的工程，甲方應按照合同約定支付工程款項。4.3驗收不合格的工程，乙方應按照甲方要求整改，并承擔整改費用。五、違約責任5.1甲乙雙方應嚴格按照合同約定履行各自的權利和義務。5.2如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。7.2合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程項目批準文件2.施工圖紙及設計文件3.工程量清單4.施工組織設計5.施工方案6.工程質量標準及檢驗方法7.安全生產管理制度8.環(huán)境保護措施方案9.工程款項支付憑證10.驗收報告二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付工程款項，視為違約。2.甲方未按約定提供施工場地，導致乙方無法正常施工，視為違約。3.乙方未按約定工期完成施工任務，視為違約。4.乙方工程質量不符合約定標準，視為違約。5.乙方違反國家法律法規(guī)，或未按施工安全規(guī)程操作，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的工程項目業(yè)主。2.乙方：指具有相應資質的施工單位。3.工程項目：指合同約定的施工對象。4.工期：指合同約定的完成施工任務的時間。5.工程質量標準：指合同約定的工程質量要求。6.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定時間支付工程款項：乙方應與甲方溝通協(xié)商，要求甲方盡快支付款項。如協(xié)商無果，乙方可依法向人民法院提起訴訟。2.甲方未按約定提供施工場地：乙方應與甲方溝通協(xié)商，要求甲方盡快提供施工場地。如協(xié)商無果，乙方可依法向人民法院提起訴訟。3.乙方未按約定工期完成施工任務：甲方應與乙方溝通協(xié)商，要求乙方盡快完成施工任務。如協(xié)商無果，甲方可依法向人民法院提起訴訟。4.乙方工程質量不符合約定標準：甲方應要求乙方按照約定整改，并承擔整改費用。如乙方拒絕整改，甲方可依法向人民法院提起訴訟。5.乙方違反國家法律法規(guī)，或未按施工安全規(guī)程操作：甲方應要求乙方立即整改，并依法向有關部門報告。如乙方拒絕整改，甲方可依法向人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑工程項目施工合同。2.適用于土木工程、安裝工程、裝飾裝修工程施工合同。3.適用于各類工程項目的施工管