建筑施工合同解除中的爭議解決

建筑施工合同解除中的爭議解決合同編號：__________建筑施工合同解除中的爭議解決甲方：乙方：一、爭議解決方式1.1雙方在履行合同過程中，如發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。1.2雙方同意，仲裁事項為合同及本爭議解決協(xié)議項下的爭議。1.3仲裁委員會為：____________________________。1.4仲裁語言為：____________________________。1.5仲裁裁決效力及申請執(zhí)行：雙方均受仲裁裁決的約束，并同意不另行請求人民法院對仲裁裁決進行變更或撤銷，并承諾在裁決作出后____日內(nèi)履行完畢。二、爭議解決程序2.1任何一方在發(fā)生爭議時，應(yīng)立即通知對方，并在收到通知后____日內(nèi)就爭議事項進行協(xié)商。2.2如果協(xié)商未能解決爭議，任何一方均可向約定的仲裁委員會提交仲裁申請。2.3仲裁委員會應(yīng)在收到仲裁申請后____日內(nèi)組成仲裁庭，并通知雙方。2.4仲裁庭應(yīng)按照雙方約定的仲裁程序和規(guī)則進行審理。2.5仲裁庭作出的裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。三、其他約定3.1本爭議解決協(xié)議與合同具有同等法律效力，如本協(xié)議與合同有沖突之處，以本協(xié)議為準。3.2本爭議解決協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.3本爭議解決協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.建筑施工合同2.爭議解決協(xié)議二、違約行為及認定：1.甲方未按照合同約定的時間、質(zhì)量、數(shù)量完成工程2.乙方未按照合同約定的時間、質(zhì)量、數(shù)量支付工程款項3.甲方未按照合同約定使用合格的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備4.乙方未按照合同約定提供施工場地、施工條件等5.甲方未按照合同約定進行工程設(shè)計、施工等6.乙方未按照合同約定進行工程監(jiān)理、驗收等三、法律名詞及解釋：1.建筑施工合同：是指甲方作為發(fā)包人，乙方作為承包人，雙方就建筑施工事項達成一致，明確雙方權(quán)利義務(wù)的協(xié)議。2.爭議解決協(xié)議：是指雙方在建筑施工合同中約定，當合同履行過程中發(fā)生爭議時，按照約定的方式進行解決的協(xié)議。4.違約責任：是指合同當事人因違約行為應(yīng)當承擔的法律責任。5.仲裁：是指合同雙方約定將爭議提交給仲裁機構(gòu)進行審理和裁決的解決方式。6.仲裁裁決：是指仲裁機構(gòu)對爭議案件作出具有法律效力的裁決。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程延期：如遇不可抗力等因素導(dǎo)致工程延期，雙方應(yīng)友好協(xié)商，合理調(diào)整工期。2.工程質(zhì)量問題：發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，應(yīng)及時停工，由乙方負責整改，并承擔相應(yīng)責任。3.款項支付爭議：雙方應(yīng)按照合同約定及時支付工程款項，如發(fā)生爭議，可申請仲裁或訴訟解決。4.施工條件不滿足：乙方應(yīng)確保施工場地、施工條件等滿足合同約定，如不符合，甲方有權(quán)要求乙方整改。5.設(shè)計、施工不符合要求：甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定進行設(shè)計、施工，乙方應(yīng)予以配合。6.監(jiān)理、驗收爭議：雙方應(yīng)按照合同約定進行監(jiān)理、驗收，如發(fā)生爭議，可申請仲裁或訴訟解決。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于建筑施工合同的簽訂和履行過程中發(fā)生的爭議解決。2.適用于建筑施工合同當事人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系明確，且雙方同意采用仲裁方式解決爭議。3.適用于建筑