地面施工合同中的合同違約

地面施工合同中的合同違約合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________鑒于甲方擁有__________（工程名稱）項目的地面施工權(quán)，并需要乙方提供相關(guān)的施工服務(wù)，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同，以便共同遵守。一、合同標(biāo)的1.1本合同的標(biāo)的為乙方提供地面施工服務(wù)，包括但不限于__________（具體施工內(nèi)容）。二、合同價格2.1乙方提供地面施工服務(wù)的總價為人民幣__________元整（大寫：__________元整），乙方應(yīng)按照本合同約定的付款方式向甲方支付合同價款。三、施工期限3.1乙方的施工期限為__________日，自甲方書面通知工程開工之日起計算。四、違約責(zé)任4.1甲方應(yīng)按照本合同約定的時間和金額向乙方支付合同價款，如甲方逾期支付，應(yīng)按照逾期支付金額的__________%向乙方支付違約金。4.2乙方應(yīng)按照本合同約定的時間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工，如乙方逾期交付或施工質(zhì)量不符合約定，應(yīng)按照逾期交付或不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的部分，向甲方支付違約金，違約金金額為該部分工程合同價的__________%。五、爭議解決5.1對于因履行本合同而產(chǎn)生的任何爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交__________（仲裁機構(gòu)名稱）按照__________（仲裁規(guī)則）進(jìn)行仲裁。六、其他約定6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年，自合同生效之日起計算。6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.地面施工合同2.工程設(shè)計圖紙3.施工方案4.施工預(yù)算5.乙方資質(zhì)證明文件6.付款憑證7.質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)8.施工進(jìn)度計劃二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方逾期支付合同價款：甲方未按照合同約定的時間和金額向乙方支付合同價款。2.乙方逾期交付或施工質(zhì)量不符合約定：乙方未按照合同約定的時間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工。3.甲方未按約定提供施工條件：甲方未按照合同約定提供乙方所需的施工條件。4.乙方未按約定使用施工材料：乙方未按照合同約定使用甲方提供的施工材料。5.甲方未按約定支付進(jìn)度款：甲方未按照合同約定的時間和金額支付施工進(jìn)度款。6.乙方未按約定完成施工：乙方未按照合同約定的時間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工。三、法律名詞及解釋：1.地面施工合同：指甲方委托乙方進(jìn)行地面施工的合同。2.違約金：指一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X。3.仲裁：指合同雙方約定將合同爭議提交仲裁機構(gòu)進(jìn)行裁決的一種爭議解決方式。4.工期：指合同約定的乙方完成施工的時間。5.質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)：指衡量施工質(zhì)量是否符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方逾期支付合同價款：乙方可以與甲方協(xié)商，要求甲方支付逾期付款的違約金；如協(xié)商不成，乙方可以依法向人民法院提起訴訟。2.乙方逾期交付或施工質(zhì)量不符合約定：甲方可以要求乙方按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工或支付違約金；如協(xié)商不成，甲方可以依法向人民法院提起訴訟。3.施工過程中出現(xiàn)意外情況：雙方應(yīng)立即進(jìn)行協(xié)商，根據(jù)實際情況調(diào)整施工計劃和合同價款。4.施工材料不符合約定：乙方應(yīng)立即更換符合合同約定的施工材料，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類建筑地面施工項