工期延誤損失的責任承擔與賠償_第1頁
工期延誤損失的責任承擔與賠償_第2頁
工期延誤損失的責任承擔與賠償_第3頁
工期延誤損失的責任承擔與賠償_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

工期延誤損失的責任承擔與賠償合同編號:__________合同各方:鑒于甲方作為工程項目的委托方,乙方作為工程項目的承攬方,雙方為了明確工期延誤損失的責任承擔與賠償事宜,經充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:一、合同概述1.1乙方承攬的工程項目包括但不限于:(1)工程名稱:____________________(2)工程地點:____________________(3)工程內容:____________________二、工期及延期2.1乙方的工程進度按照甲方提供的工程進度計劃執(zhí)行,工程總工期為____個月,自開工之日起計算。2.2乙方如因自身原因導致工程延期,應提前向甲方提出延期申請,并征得甲方同意。甲方同意延期后,乙方應按照甲方要求采取措施加快工程進度。2.3乙方如因非自身原因導致工程延期,應立即通知甲方,并提供相關證明材料。甲方應在收到通知后的____個工作日內核實情況,并根據實際情況決定是否同意延期。三、責任承擔與賠償3.1乙方如因自身原因導致工程延期,應承擔如下責任:(1)按照甲方要求采取措施加快工程進度,并承擔加快工程進度所需的一切費用;(2)按照延期天數(shù)向甲方支付違約金,違約金計算方式為:延期天數(shù)×工程總價款的__%;(3)賠償甲方因工期延誤導致的直接經濟損失,包括但不限于人員工資、設備租賃費、材料費等。3.2乙方如因非自身原因導致工程延期,甲方應按照實際情況免除乙方的責任。如甲方同意延期,乙方無需承擔違約金及賠償責任。但甲方有權要求乙方采取措施加快工程進度,并承擔加快工程進度所需的一切費用。四、爭議解決4.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議,應通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、其他約定5.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。5.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,至工程竣工驗收合格并交付甲方之日起終止。甲方(蓋章):乙方(蓋章):簽訂日期:____________________一、附件列表:1.工程項目的相關圖紙和設計文件2.工程進度計劃和施工方案3.乙方提交的工程進度報告和質量報告4.甲方同意延期的書面批準文件5.乙方采取加快工程進度的措施的相關文件6.雙方簽訂的工程驗收合格證書7.雙方簽訂的工程交付證書二、違約行為及認定:1.乙方未按照約定的工期完成工程,屬于違約行為。2.乙方未按照約定的工程質量標準完成工程,屬于違約行為。3.乙方未按照約定的工程進度計劃和施工方案施工,屬于違約行為。4.乙方未按照甲方要求采取措施加快工程進度,屬于違約行為。5.乙方未按照約定時間提交工程進度報告和質量報告,屬于違約行為。6.甲方未按照約定時間支付工程進度款,屬于違約行為。7.甲方未按照約定時間提供施工場地和施工條件,屬于違約行為。三、法律名詞及解釋:1.工期延誤:指乙方未按照約定的工期完成工程的行為。2.工程質量標準:指雙方約定的工程質量要求,包括工程的安全、適用、美觀、耐久等方面的要求。3.工程進度計劃:指雙方約定的工程完成的時間安排和施工步驟。4.違約金:指乙方因違約行為向甲方支付的賠償金。5.工程總價款:指雙方約定的乙方完成工程后應支付的總價款。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.遇到工期延誤的問題,乙方應立即通知甲方,并提供相關證明材料。甲方應在收到通知后的規(guī)定個工作日內核實情況,并根據實際情況決定是否同意延期。2.遇到工程質量問題,甲方應立即通知乙方,并要求乙方采取措施進行整改。乙方應在規(guī)定時間內完成整改,并重新提交工程質量報告。3.遇到支付問題,甲方應按照約定的時間支付工程進度款。如甲方未能按時支付,乙方有權暫停工程,并要求甲方支付違約金。4.遇到施工場地和施工條件問題,甲方應按照約定提供施工場地和施工條件。如甲方未能按約定提供,乙方有權暫停工程,并要求甲方支付違約金。五、所有應用場景:1.適用于甲方委托乙方承攬的各類工程項目。2.適用于乙方承擔工程項目的施工和質量責任。3.適用于

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論