機電設備安裝工程施工合同樣本

機電設備安裝工程施工合同樣本合同編號：__________合同雙方：甲方：全稱：____________________________地址：____________________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________乙方：全稱：____________________________地址：____________________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于甲方為機電設備安裝工程的業(yè)主，乙方為具有相應資質的機電設備安裝工程施工單位，雙方經協(xié)商一致，就乙方承攬甲方機電設備安裝工程事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內容：____________________1.5工程預算：____________________1.6工程周期：自合同簽訂之日起至工程驗收合格之日止。二、合同價格2.1乙方承攬本工程的施工價格為：____________________元（大寫：____________________元整）。2.2價格構成包括：人工費、材料費、設備費、管理費、利潤及風險費用等。2.3合同價款支付方式：（1）合同簽訂后五個工作日內，甲方支付乙方工程總價款的30%；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總價款的30%；（3）工程驗收合格并辦理完畢竣工結算后，甲方支付乙方工程總價款的40%。三、施工要求3.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙、技術要求和標準規(guī)范進行施工。3.2乙方應保證施工過程中的工程質量，確保工程安全、環(huán)保、節(jié)能。3.3乙方應按照合同約定的工期完成施工任務，如有延期，乙方應承擔相應的違約責任。四、工程驗收4.1工程驗收標準：____________________4.2驗收程序：（1）工程完成后，乙方應向甲方提交工程驗收申請；（2）甲方應在接到驗收申請后七個工作日內組織驗收；（3）驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至達到驗收標準；（4）驗收合格的，雙方簽署驗收報告，辦理竣工結算。五、違約責任5.1乙方未按照約定工期完成施工任務的，應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=工程總價款×逾期天數(shù)×0.1%。5.2乙方施工質量不符合約定標準的，乙方應承擔返工、整改等費用，并支付甲方相應的賠償金。5.3甲方未按照約定時間支付合同價款的，應按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=應付款項×逾期天數(shù)×0.1%。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________法定代表人（或授權代表）：____________________法定代表人（或授權代表）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.施工圖紙2.技術要求及標準規(guī)范3.工程預算明細表4.工程進度計劃表5.驗收報告6.竣工結算明細表7.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.未按約定工期完成施工任務2.施工質量不符合約定標準3.未按約定時間支付合同價款三、法律名詞及解釋：1.機電設備安裝工程：指通過安裝、調試、驗收等環(huán)節(jié)，使機電設備達到設計要求并正常運行的工程。2.合同價款：指雙方約定的支付給乙方的工程總價款。3.違約金：指一方未履行合同約定義務時，應支付給對方的賠償金。4.工期：指合同約定的工程開始施工至工程驗收合格的時間。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到施工進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調整施工計劃，確保工程按期完成。必要時，甲方有權要求乙方支付違約金。2.遇到施工質量問題：解決辦法：乙方應立即整改，直至達到約定標準。甲方有權要求乙方支付賠償金。3.遇到付款延誤：解決辦法：甲方應及時支付合同價款，否則乙方有權要求甲方支付違約金。五、所有應用場景：1.甲方為機電設備安裝工程的業(yè)主，乙方為具有相應資質的機電設備安裝工程施工單位。2.乙方承攬甲方的機電設備安裝工程。