工期延誤的合同責任認定方法

工期延誤的合同責任認定方法合同編號：__________鑒于甲方與乙方就項目事宜達成一致，為確保雙方利益，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條項目概況1.1項目名稱：__________1.2項目地點：__________1.3項目內(nèi)容：__________1.4項目工期：__________第二條工期延誤的責任認定2.1乙方如未按合同約定的工期完成工程，應(yīng)向甲方支付違約金。違約金的計算方法如下：（1）每延期一天，乙方應(yīng)支付合同總價款的千分之__________作為違約金；2.2甲方如未按合同約定的時間支付款項，應(yīng)向乙方支付滯納金。滯納金的計算方法如下：（1）每延期一天，甲方應(yīng)支付未付款項的千分之__________作為滯納金；2.3甲方如未按合同約定的范圍和質(zhì)量要求提供材料、設(shè)備等，導(dǎo)致乙方無法按期完成工程，甲方應(yīng)承擔由此產(chǎn)生的工期延誤責任。2.4乙方如因自身原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不符合合同約定，甲方有權(quán)要求乙方返工、修復(fù)，并有權(quán)要求乙方支付因此產(chǎn)生的費用。2.5不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤的，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，并根據(jù)實際情況調(diào)整工期。第三條合同的履行和驗收3.1乙方應(yīng)按照合同約定的范圍、質(zhì)量、工期要求完成工程。3.2甲方應(yīng)按合同約定的時間、數(shù)量、質(zhì)量要求提供材料、設(shè)備等。3.3工程驗收不合格的，乙方應(yīng)負責整改，直至達到合同約定的驗收標準。3.4驗收合格的，甲方應(yīng)按合同約定支付工程款。第四條合同爭議的解決4.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。4.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第五條其他約定5.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。5.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工程竣工驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.項目概述及相關(guān)資料2.工期延誤的合同責任認定方法3.工程質(zhì)量檢驗標準4.工程進度計劃5.材料、設(shè)備供應(yīng)清單6.付款憑證7.驗收報告8.變更協(xié)議9.不可抗力證明文件二、違約行為及認定：1.乙方未按合同約定的工期完成工程2.甲方未按合同約定的時間支付款項3.甲方未按合同約定的范圍和質(zhì)量要求提供材料、設(shè)備等4.乙方工程質(zhì)量不符合合同約定5.不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中約定的委托人或授權(quán)人2.乙方：指合同中約定的受托人或承包人3.工期：指合同約定的工程完成時間4.違約金：指違約方應(yīng)支付給對方的一種經(jīng)濟賠償5.滯納金：指未按約定時間支付款項的一方應(yīng)支付給對方的一種經(jīng)濟賠償6.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整工期，乙方支付違約金，甲方提供必要的協(xié)助。2.款項支付延遲：解決辦法：甲方支付滯納金，乙方提供必要的協(xié)助，雙方協(xié)商解決。3.工程質(zhì)量問題：解決辦法：乙方返工、修復(fù)，支付相關(guān)費用，甲方協(xié)助監(jiān)督。4.材料、設(shè)備供應(yīng)不足或質(zhì)量問題：解決辦法：甲方及時提供所需材料、設(shè)備，乙方協(xié)助監(jiān)督，雙方協(xié)商解決。5.不可抗力事件：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整工期，根據(jù)實際情況調(diào)整合同內(nèi)容。五、所有應(yīng)用