建筑施工合同保證金有哪些條件

建筑施工合同保證金有哪些條件合同編號：__________建筑施工合同保證金有哪些條件甲方：__________乙方：__________鑒于甲乙雙方為了明確雙方在建筑施工過程中的權(quán)利義務，確保工程質(zhì)量和工程進度，特根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲乙雙方在__________項目的施工過程中涉及的保證金事項達成如下協(xié)議：第一條保證金金額1.1本工程保證金總額為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。1.2保證金分為施工保證金和質(zhì)量保證金兩部分，其中施工保證金為__________元，質(zhì)量保證金為__________元。第二條保證金繳納2.1乙方在合同簽訂后七個工作日內(nèi)，向甲方繳納施工保證金。2.2乙方在工程驗收合格后七個工作日內(nèi)，向甲方繳納質(zhì)量保證金。第三條保證金的使用3.1施工保證金主要用于乙方施工過程中的違約行為，包括但不限于工期延誤、工程質(zhì)量不符合約定等。3.2質(zhì)量保證金主要用于乙方施工完成后，工程質(zhì)量問題導致的修復、返工等費用。第四條保證金的退還4.1施工保證金在乙方按合同約定完成施工任務，且甲方無任何違約行為的情況下，自工程驗收合格后七個工作日內(nèi)退還給乙方。4.2質(zhì)量保證金在工程驗收合格后滿一年，且乙方在保證期間內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題的情況下，七個工作日內(nèi)退還給乙方。第五條保證金的管理5.1保證金由甲方負責保管，保證金的利息歸乙方所有。5.2甲方應保證金的?？顚Ｓ茫坏门沧魉?。第六條爭議解決6.1凡因本保證金協(xié)議引起的或與本保證金協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應友好協(xié)商解決。6.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本保證金協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。7.2本保證金協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.建筑施工合同2.工程量清單3.施工圖紙4.工程質(zhì)量標準5.工程進度計劃6.保證金協(xié)議7.乙方資質(zhì)證明8.甲方授權(quán)委托書9.工程驗收報告10.銀行轉(zhuǎn)賬憑證二、違約行為及認定：1.工期延誤：乙方未按合同約定的時間完成施工任務。2.工程質(zhì)量不符合約定：乙方施工的工程質(zhì)量未達到合同約定的質(zhì)量標準。3.工程變更：乙方未按合同約定的變更程序進行工程變更。4.擅自停工或撤場：乙方在合同履行過程中，未經(jīng)甲方同意擅自停工或撤場。5.違約金支付：乙方未按合同約定的時間、金額支付違約金。6.甲方違約：甲方未按合同約定履行義務，包括但不限于支付工程款、提供施工條件等。三、法律名詞及解釋：1.建筑施工合同：雙方約定在建筑工程項目中明確各自權(quán)利義務的文件。2.保證金：為確保合同履行，一方按合同約定向另一方繳納的款項。3.工期延誤：乙方未按合同約定的時間完成施工任務。4.工程質(zhì)量：工程項目的質(zhì)量標準，包括工程的安全、適用、經(jīng)濟、美觀等方面。5.違約金：一方違約時，按合同約定向另一方支付的賠償金。6.工程驗收：甲方對乙方完成的工程進行檢查，確認工程質(zhì)量、進度等是否符合合同約定。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：協(xié)商確定合理的工程進度計劃，乙方按計劃趕工，甲方給予必要的支持。2.工程質(zhì)量不符合約定：乙方進行整改，直至達到合同約定的質(zhì)量標準。3.工程變更：雙方協(xié)商確定變更內(nèi)容、費用及工期調(diào)整。4.擅自停工或撤場：甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。5.違約金支付：甲方按照合同約定向乙方支付違約金。6.甲方違約：雙方協(xié)商解決，甲方承擔