混凝土承包班組判決

混凝土承包班組判決合同編號：__________合同各方：名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為混凝土工程的委托方，乙方為混凝土工程的承包班組，雙方為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：乙方負責混凝土的澆筑、養(yǎng)護等工作。二、合同價格2.1乙方承包價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2甲方支付乙方工程款項時，應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，扣除應(yīng)繳納的稅費。三、合同履行3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，按時完成混凝土工程的澆筑、養(yǎng)護等工作。3.2乙方應(yīng)保證混凝土工程的質(zhì)量和安全，確保工程達到設(shè)計要求。3.3甲方應(yīng)按照合同約定的付款方式及時支付乙方工程款項。四、合同的變更和解除4.1合同履行過程中，如遇不可抗力等因素，導(dǎo)致工程無法正常進行，雙方可協(xié)商變更或解除合同。4.2合同變更或解除后，乙方應(yīng)按照甲方的要求，做好工程的交接工作。五、違約責任5.1乙方未按照約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。5.2甲方未按照約定支付工程款項，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同未盡事宜，可另行協(xié)商補充。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙2.工程量清單3.混凝土配比方案4.施工安全規(guī)范5.質(zhì)量檢驗標準6.付款憑證7.變更和解除合同的書面協(xié)議8.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成工程，包括但不限于工期延誤、工程質(zhì)量不符合標準等。2.甲方未按照約定支付工程款項，包括但不限于遲延付款、少付或多付款項等。3.雙方在合同履行過程中，如發(fā)生爭議，未能通過友好協(xié)商解決。4.雙方未按照合同約定履行其他義務(wù)。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指混凝土工程的委托方。2.乙方：指混凝土工程的承包班組。3.工程概況：指工程名稱、工程地點、工程內(nèi)容等。4.合同價格：指乙方承包價，包括工程款項及稅費等。5.違約金：指一方違約時，按照約定向另一方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應(yīng)加大人員、設(shè)備投入，確保工程按時完成。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)按照質(zhì)量檢驗標準進行自檢，及時整改。3.付款爭議：雙方可協(xié)商確定合理的付款時間和金額，如有必要可尋求專業(yè)機構(gòu)進行審計。4.合同變更或解除：雙方應(yīng)書面簽訂變更或解除協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。5.爭議解決：按照合同約定選擇合適的爭議解決方式，必