電焊工程承攬條款合同

電焊工程承攬條款合同合同編號：__________鑒于委托方需要進行電焊工程，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就電焊工程承攬事宜達成如下協(xié)議：一、工程內(nèi)容1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程質(zhì)量標準：__________二、工程期限2.1本工程計劃開工日期為：__________2.2本工程計劃竣工日期為：__________2.3承包方若因特殊情況不能按期完成工程，應提前向委托方提出延期申請，經(jīng)委托方同意后，方可延期。三、工程價款及支付方式3.1委托方應按照雙方約定的價格支付工程價款。工程價款為：__________元（大寫：__________元整）。3.2支付方式為：__________3.3支付進度為：__________四、承包方的義務和責任4.1承包方應按照合同約定的工程內(nèi)容、工程質(zhì)量標準、工程期限完成工程。4.2承包方應保證工程質(zhì)量，確保工程安全，服從委托方的管理，遵守國家的法律法規(guī)。4.3承包方在施工過程中若發(fā)生安全事故，應立即報告委托方，并按照相關法律法規(guī)的規(guī)定承擔相應責任。4.4承包方應承擔因自身原因?qū)е碌墓こ藤|(zhì)量問題、安全事故的責任及修復費用。五、委托方的義務和責任5.1委托方應按照合同約定的時間、地點提供施工場地，并保證施工場地的安全、整潔。5.2委托方應按照合同約定的時間、方式支付工程價款。5.3委托方應協(xié)助承包方辦理施工所需的相關手續(xù)，并提供必要的便利條件。六、違約責任6.1任何一方違反合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工并驗收合格之日終止。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設計圖紙2.工程預算書3.施工方案4.安全防護措施方案5.施工人員名單及資質(zhì)證明6.施工材料清單7.工程驗收標準和方法8.工程價款支付憑證9.工程變更協(xié)議10.工程保修書二、違約行為及認定：1.委托方未按約定時間、方式支付工程價款，視為違約。2.承包方未按約定時間、質(zhì)量標準完成工程，視為違約。3.承包方未經(jīng)委托方同意擅自延期，視為違約。4.承包方在施工過程中發(fā)生安全事故，未及時報告委托方，視為違約。5.任何一方違反合同其他約定，導致合同無法履行或造成對方損失，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.委托方：指承擔電焊工程的一方，負責提供施工場地、支付工程價款等。2.承包方：指承攬電焊工程的一方，負責完成工程、保證工程質(zhì)量等。3.工程價款：指雙方約定的完成電焊工程所需支付的費用。4.工程期限：指雙方約定的完成電焊工程的時間限制。5.工程質(zhì)量標準：指雙方約定的電焊工程的質(zhì)量要求。6.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商確定合理的延期時間，并根據(jù)實際情況調(diào)整工程價款支付進度。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：及時停工修復，委托方指派專業(yè)人員進行驗收，必要時雙方可協(xié)商確定維修費用。3.安全事故發(fā)生：解決辦法：立即報告委托方，按應急預案采取措施，依法承擔相應責任，并配合有關部門進行調(diào)查處理。4.合同爭議：解決辦法：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴