機房附屬安裝工程施工合同樣本

中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信欽州市分企業(yè)機房隸屬安裝工程施工協(xié)議工程項目：GSM網(wǎng)期機房隸屬安裝工程協(xié)議編號：日期：年月日協(xié)議要素表1.協(xié)議編號2.甲方中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信欽州市分企業(yè)3.乙方4.乙方開戶銀行5.乙方開戶行賬號6.協(xié)議總金額大寫人民幣：（￥：元）7.第一次付款金額￥元百分比50%8.第二次付款金額￥元百分比45%（審計金額）9.第三次付款金額￥元百分比5%（審計金額）10.協(xié)議貨物保修期1年11.工程性質(zhì)安裝協(xié)議附件1中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信欽州市分企業(yè)GSM期基站隸屬安裝工程預(yù)算書協(xié)議附件2 甲方協(xié)議章甲方授權(quán)代表簽字：年月日 乙方協(xié)議章乙方授權(quán)代表簽字：年月日協(xié)議文本依據(jù)《中國協(xié)議法》、《中國建筑法》及其它相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵照平等、自愿、公平和老實信用標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本協(xié)議，共同遵守實施。第一條工程名稱1.1甲方委托乙方承建中國聯(lián)通欽州分企業(yè)GSM網(wǎng)工程基站隸屬設(shè)施安裝工程。第二條工程內(nèi)容、工程地點和承攬方法2.1工程內(nèi)容：移動基站隸屬設(shè)施安裝。2.1.1基站隸屬設(shè)施安裝、運輸（包含鋼筋、水泥、木材、石料等運輸?shù)桨惭b現(xiàn)場）。2.2工程地點和安裝參數(shù)本工程地點為[欽州、防城港地域]，根據(jù)甲方提供施工規(guī)范和圖紙安裝。2.3承攬（定作）方法乙方對本工程承攬（定作）方法為包工包料，尤其注明部分為主材由甲方提供。第三條工藝要求3.1安裝應(yīng)符合施工圖設(shè)計和甲方施工規(guī)范要求，同時應(yīng)符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。第四條工期要求4.1工期按雙方約定工單日期來確定。4.2乙方因為甲方原因（包含場地糾紛、不含有施工條件等）發(fā)生延誤，工期順延。4.3乙方向甲方提供符合工期要求工程進(jìn)度表（見附件），經(jīng)雙方確定工程進(jìn)度表作為協(xié)議關(guān)鍵實施依據(jù)。4.4工期根據(jù)雙方確定工程進(jìn)度表實施，乙方未在要求時間內(nèi)完工或未依據(jù)甲方安排經(jīng)過驗收，視為工期延誤，乙方應(yīng)負(fù)擔(dān)違約責(zé)任。4.5工程各步驟應(yīng)嚴(yán)格按雙方確定工程進(jìn)度表進(jìn)行，滯后于進(jìn)度表[2]日，即為中間步驟延誤。對于中間步驟延誤，甲方有權(quán)調(diào)整乙方工程量及對應(yīng)工程費，乙方不得拒絕，由此引發(fā)一切責(zé)任和損失由乙方自行負(fù)擔(dān)，同時乙方負(fù)擔(dān)延誤工期違約責(zé)任。4.6乙方未根據(jù)約定時間完成定作、運輸、安裝，均視為工期延誤，乙方應(yīng)負(fù)擔(dān)對應(yīng)違約責(zé)任。4.7除發(fā)生洪水、地震等不可抗力原因，工期不得延誤。4.8因為其它原因可能影響工期時，乙方應(yīng)立即書面通知甲方，經(jīng)甲方書面審定確定，可順延工期。第五條協(xié)議價款5.1協(xié)議價款為安裝、運輸（上山、過海二次搬運）綜合價款，協(xié)議總金額為￥元(大寫人民幣為:)，最終以驗收審計結(jié)算為準(zhǔn)。5.2數(shù)量、單價、總價等見附件5.3如遇本協(xié)議以外施工量，乙方應(yīng)向甲方提交工程預(yù)算，經(jīng)甲方書面審定確定后施工。5.4如因為甲方調(diào)整機房數(shù)量、參數(shù)等原因引發(fā)工程量改變，或發(fā)生甲方確定額外工程量，協(xié)議價款以改變后情況為準(zhǔn)。5.5工程全部完工，甲方或甲方委托審計機構(gòu)對該工程進(jìn)行審計。如審計結(jié)果和依據(jù)上述標(biāo)正確定協(xié)議價款不一致，以審計確定協(xié)議金額確定價格。第六條付款方法6.1協(xié)議簽定后[15]日，甲方將協(xié)議要素表中第7項要求金額支付給乙方。6.2工程全部完工，經(jīng)甲方代表及監(jiān)理方驗收或經(jīng)整改再次驗收合格后進(jìn)行決算并經(jīng)過甲方審計確定金額情況下，甲方將協(xié)議要素表中第8項要求金額支付給乙方。同時乙方需向甲方提供協(xié)議審計金額正當(dāng)發(fā)票。6.3審計確定協(xié)議金額5％作為保質(zhì)金（質(zhì)保期十二個月），在保修期滿后30日內(nèi)向乙方付清。第七條雙方義務(wù)7.1甲方義務(wù)7.1.1根據(jù)第六條支付工程款項。7.1.2立即提供設(shè)計圖紙。7.1.3負(fù)責(zé)指派施工現(xiàn)場驗收代表，對工程進(jìn)行中間驗收和完工驗收。7.1.4負(fù)責(zé)機房占地征用或租用。7.1.5協(xié)調(diào)各方做好工程銜接和配合。7.2乙方義務(wù)7.2.1乙方根據(jù)甲方提供設(shè)計圖紙進(jìn)行運輸、安裝、確保符合國家和甲方相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將工程任何部分分包或轉(zhuǎn)包。7.2.2乙方自行處理施工設(shè)備、水供給。7.2.3乙方負(fù)責(zé)辦理相關(guān)該工程報建、立案及審批手續(xù)，辦理施工占地、占道許可等手續(xù)，并負(fù)責(zé)相關(guān)費用。7.2.4乙方負(fù)責(zé)施工安全設(shè)施和勞動保護(hù)方法，對工程發(fā)生安全事故，乙方自行負(fù)擔(dān)一切責(zé)任和損失。乙方職員因推行本協(xié)議發(fā)生人身傷亡或財產(chǎn)損失，由乙方負(fù)責(zé)處理，甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任。乙方因推行本協(xié)議造成第三方損害，由乙方負(fù)責(zé)賠償，如甲方所以被要求負(fù)擔(dān)責(zé)任，則甲方有權(quán)就其負(fù)擔(dān)全部責(zé)任向乙方追償。7.2.5乙方負(fù)擔(dān)因為施工造成倉儲費用和賠補費用。如損壞原來建筑或設(shè)施，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。7.2.6乙方應(yīng)遵守政府相關(guān)主管部門對施工場地交通、施工噪音和環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理要求，按要求辦理相關(guān)手續(xù)，并以書面形式通知甲方，乙方負(fù)擔(dān)所以發(fā)生費用。7.2.7乙方應(yīng)文明施工，處理好和業(yè)主關(guān)系，工程完成后應(yīng)清理好施工和倉儲現(xiàn)場。7.2.8定時向甲方提供工程進(jìn)度計劃及對應(yīng)進(jìn)度統(tǒng)計報表。7.2.9依據(jù)工程需要，提供和維修施工使用照明、圍欄設(shè)施，并負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)。7.2.10已完工工程未交付甲方之前，乙方負(fù)責(zé)已完工程保護(hù)工作，保護(hù)期間發(fā)生損壞，乙方自費給予修復(fù)。7.2.11根據(jù)相關(guān)要求，做好施工場地地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物（包含文物保護(hù)建筑）、古樹名木保護(hù)工作。對上述設(shè)施造成損壞，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。7.2.12確保施工場地清潔，并符合環(huán)境衛(wèi)生管理相關(guān)要求。交工前清理現(xiàn)場達(dá)成甲方使用要求，負(fù)擔(dān)因本身原因違反相關(guān)要求造成損失和費用。7.2.13乙方在開工前應(yīng)向甲方遞交開工匯報，得到甲方許可后方可進(jìn)行施工。7.2.14根據(jù)甲方要求做好設(shè)計、土建、監(jiān)理、高桅桿安裝、工程驗收等工程各步驟銜接和配合工作。7.3乙方未能推行7.2款各項義務(wù)，造成甲方損失，乙方負(fù)責(zé)賠償。第八條質(zhì)量和驗收8.1質(zhì)量8.1.1根據(jù)國家相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和施工圖設(shè)計及甲方施工規(guī)范要求。8.2驗收8.2.1乙方應(yīng)認(rèn)真根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計要求組織生產(chǎn)和施工，隨時接收甲方檢驗，并為檢驗提供便利條件，如提供檢測儀器等。8.2.2施工中應(yīng)嚴(yán)格實施隱蔽工程和中間驗收制度。凡隱蔽工程和中間驗收部位，乙方應(yīng)提前[24]小時書面通知甲方，甲方驗收合格并辦理隱蔽工程和中間驗收手續(xù)后，才能繼續(xù)施工。8.2.3工程完工后，乙方應(yīng)立即以書面形式通知甲方驗收。完工驗收、檢驗方法和標(biāo)準(zhǔn)均應(yīng)符合國家頒發(fā)相關(guān)驗收規(guī)范。8.2.4完工驗收前[5]日，乙方應(yīng)向甲方提交驗收申請和以下對應(yīng)項目標(biāo)完工資料共[3]套，包含但不限于設(shè)計變更文件、工程完工圖、甲方總部相關(guān)機房配套建設(shè)完工驗收標(biāo)準(zhǔn)要求全部資料。8.2.5施工中和完工后經(jīng)檢驗，若不符合設(shè)計要求或工程質(zhì)量不合格，則乙方應(yīng)無條件進(jìn)行返工、整改，并自行負(fù)擔(dān)返工、整改等全部費用。8.2.6經(jīng)甲方驗收合格后，甲方有權(quán)使用機房，并在機房上施工和安裝設(shè)備。第九條違約責(zé)任9.1乙方發(fā)生工期延誤時，應(yīng)負(fù)擔(dān)違約責(zé)任，每延誤1日，甲方有權(quán)將扣除協(xié)議總價款[1]%作為違約金。9.2若乙方發(fā)生未經(jīng)甲方許可轉(zhuǎn)包或分包行為，甲方有權(quán)扣除工程造價[30]%作為違約金，同時乙方負(fù)擔(dān)由此引發(fā)全部責(zé)任。9.3若甲方未根據(jù)協(xié)議按時付款，應(yīng)按[9.1]標(biāo)準(zhǔn)向乙方償付逾期付款違約金。第十條質(zhì)量確保及保修10.1乙方提供全部工程驗收合格后[5]年質(zhì)量確保，因工程質(zhì)量問題而發(fā)生損壞，乙方負(fù)擔(dān)全部責(zé)任。10.2保修期限為自驗收合格之日起[1]年。保修期限內(nèi)，若發(fā)生質(zhì)量問題，乙方必需在甲方電告或書面通知[72]小時內(nèi)處理完成，并負(fù)擔(dān)全部費用。第十一條爭議處理11.1本協(xié)議在推行過程中發(fā)生爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商處理，協(xié)商不成，依法向有管轄權(quán)人民法院訴訟處理。第十二條協(xié)議生效及其它12.1本協(xié)議（含協(xié)議附件）一式四份，甲方執(zhí)正本二份，乙方執(zhí)正本二份，均具相同法律效力。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。12.2因不可抗力不能推行協(xié)議，依據(jù)不可抗力影響，部分或全部免去責(zé)任。本協(xié)議所稱不可抗力，是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服客觀情