2024版房屋外墻承包施工合同

2024版房屋外墻承包施工合同合同編號：__________合同雙方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）鑒于甲方為進行房屋外墻施工項目，經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著平等、自愿、公平、誠信的原則，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：包括但不限于外墻清洗、外墻涂料施工、外墻保溫施工等。1.4工程規(guī)模：__________1.5工程預算：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。第二條雙方權利和義務2.1甲方的權利和義務（1）提供施工場地，確保乙方施工人員的安全；（2）按照合同約定的時間和金額支付工程款；（3）協(xié)調解決施工過程中出現(xiàn)的問題，確保工程順利進行；（4）對乙方施工過程中的不符合合同約定的行為有權要求整改，并有權解除合同。2.2乙方的權利和義務（1）按照合同約定的時間和質量要求完成施工；（2）確保施工安全，不得發(fā)生安全事故；（3）按照合同約定的價格支付材料款和其他費用；（4）對因乙方原因造成的工程質量問題負責整改，并承擔相應責任。第三條合同價格及支付方式3.1本合同總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2甲方支付方式如下：（1）合同簽訂后支付乙方工程款__________%；（2）工程進度達到__________%時，支付乙方工程款__________%；（3）工程驗收合格后支付乙方工程款__________%。3.3甲方支付工程款時，乙方提供等額的正式發(fā)票。第四條工程質量及驗收4.1乙方應當按照約定的標準進行施工，確保工程質量。4.2工程驗收合格標準：（1）符合國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準；（2）工程質量滿足設計要求和合同約定；（3）甲方認可。4.3工程驗收不合格的，乙方應當在甲方指定的時間內進行整改，直至達到驗收合格標準。整改費用由乙方承擔。第五條工期5.1乙方應當按照約定的工期完成施工。5.2乙方因自身原因導致工期延誤的，應當支付甲方違約金，違約金計算方式為：每日違約金為合同總價款的__________%。5.3甲方因自身原因導致工期延誤的，乙方有權要求甲方支付延期施工費用，費用計算方式為：每日延期施工費用為合同總價款的__________%。第六條保密條款6.1雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密和機密信息，應當予以保密。6.2保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應當通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程驗收合格之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設計圖紙2.施工方案和技術要求3.材料采購合同4.施工人員名單和資質證明5.安全防護措施方案6.工程驗收標準和方法7.付款憑證和發(fā)票8.變更協(xié)議9.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成施工，視為違約。2.乙方施工質量不符合約定標準，視為違約。3.乙方未按約定支付材料款和其他費用，視為違約。4.甲方未按約定時間支付工程款，視為違約。5.甲方未提供施工場地或施工條件，視為違約。6.甲方無正當理由解除合同，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同約定的房屋外墻施工項目的委托方。2.乙方：指合同約定的房屋外墻施工項目的承攬方。3.工程款：指甲方按照合同約定支付給乙方的施工費用。4.違約金：指違約方按照合同約定支付給守約方的賠償金。5.工程驗收：指對完成的房屋外墻施工項目進行質量、安全等方面的檢查，以確認是否符合合同約定。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：協(xié)商確定合理的延期時間，并根據(jù)延期天數(shù)計算違約金。2.施工質量問題：要求乙方進行整改，直至達到驗收合格標準。整改費用由乙方承擔。3.工程款支付糾紛：按照合同約定的支付方式和時間履行付款義務。4.安全事故發(fā)生：立即啟動應急預案，保障人員安全，并按照法律規(guī)定及時報告。5.合同變更：雙方協(xié)