腳手架搭建承攬合同

腳手架搭建承攬合同合同編號：__________一、工程內(nèi)容1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程簡介：__________二、工程期限2.1委托方應(yīng)在本合同簽訂后____個工作日內(nèi)，向承攬方提供施工圖紙及相關(guān)技術(shù)資料。2.2承攬方應(yīng)在本合同簽訂后____個工作日內(nèi)，向委托方提交施工組織設(shè)計方案及安全施工措施。2.3工程預(yù)計開工日期：____年__月__日。2.4工程預(yù)計竣工日期：____年__月__日。2.5工程實際開工日期及竣工日期以雙方確認的為準。三、工程質(zhì)量3.1工程質(zhì)量標準應(yīng)符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范、標準要求。3.2承攬方應(yīng)嚴格按照委托方的設(shè)計圖紙、施工組織設(shè)計方案進行施工。3.3委托方應(yīng)派員對施工過程進行監(jiān)督檢查，確保工程質(zhì)量。四、工程價款4.1工程總價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。4.2承攬方完成工程后，委托方應(yīng)按合同約定支付工程價款。4.3支付方式：____五、合同的履行和變更5.1雙方應(yīng)嚴格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。5.2合同履行過程中，如遇不可抗力等因素導(dǎo)致工程無法正常進行，雙方應(yīng)協(xié)商解決。5.3合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。六、違約責(zé)任6.1雙方應(yīng)嚴格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2承攬方未按約定時間完成工程，應(yīng)按逾期天數(shù)向委托方支付違約金，違約金計算方式為：逾期工程價款的____%。6.3委托方未按約定時間支付工程價款，應(yīng)按逾期天數(shù)向承攬方支付違約金，違約金計算方式為：逾期工程價款的____%。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工并驗收合格后____日內(nèi)失效。8.3本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：____年__月__日簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.施工圖紙及相關(guān)技術(shù)資料2.施工組織設(shè)計方案及安全施工措施3.工程質(zhì)量標準及規(guī)范4.工程量清單5.支付憑證及發(fā)票6.工程驗收報告7.變更協(xié)議二、違約行為及認定：1.承攬方未按約定時間完成工程：認定標準為逾期天數(shù)超過合同約定的期限。2.委托方未按約定時間支付工程價款：認定標準為逾期天數(shù)超過合同約定的期限。3.工程質(zhì)量不符合約定標準：認定標準為國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范、標準要求。4.未經(jīng)雙方協(xié)商一致，擅自變更合同內(nèi)容：認定標準為未經(jīng)書面協(xié)議的變更。三、法律名詞及解釋：1.合同法：指《中華人民共和國合同法》規(guī)定的法律制度。2.建筑法：指《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的法律制度。3.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。4.違約金：指一方違反合同約定，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。5.工程驗收：指工程完成后，由委托方、承攬方及有關(guān)單位進行的質(zhì)量、安全、進度等方面的檢查、評定和確認。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：及時溝通，調(diào)整施工計劃，增派人力物力；如有必要，協(xié)商延長合同工期。2.工程質(zhì)量問題：立即停工，查找原因，采取措施整改，重新驗收；如有必要，委托方可要求返工或減免費用。3.支付問題：嚴格按照合同約定的支付方式和時間履行支付義務(wù)，如有疑問，及時溝通解決。4.變更合同內(nèi)容：如有變更需求，雙方應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容、工期、價款等事項。5.爭議解決：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.建筑施工項目中的腳手架搭建工程。2.