工程停工補(bǔ)償協(xié)議

工程停工補(bǔ)償協(xié)議合同編號(hào)：__________甲方：__________乙方：__________鑒于甲方作為工程項(xiàng)目的投資人和業(yè)主，乙方為該工程項(xiàng)目的施工方，雙方為了保障工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行，經(jīng)友好協(xié)商，就工程停工補(bǔ)償事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱(chēng)：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程合同總價(jià)：__________1.5工程開(kāi)工日期：__________1.6工程預(yù)計(jì)竣工日期：__________二、停工原因2.1甲方因下列原因之一導(dǎo)致工程停工的，乙方應(yīng)予以配合，并按照本協(xié)議的約定享受停工補(bǔ)償：（1）甲方更改工程設(shè)計(jì)、工程規(guī)模、工程內(nèi)容或施工方案；（2）甲方延遲提供施工圖紙、施工場(chǎng)地、施工材料或施工設(shè)備；（3）甲方遲延支付工程進(jìn)度款；（4）甲方其他原因?qū)е鹿こ虩o(wú)法正常進(jìn)行。2.2乙方因下列原因之一導(dǎo)致工程停工的，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并按照本協(xié)議的約定享受停工補(bǔ)償：（1）乙方違反合同約定，導(dǎo)致工程進(jìn)度嚴(yán)重滯后；（2）乙方違反合同約定，導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)；（3）乙方擅自停工、撤場(chǎng)或解除合同；（4）乙方其他原因?qū)е鹿こ虩o(wú)法正常進(jìn)行。三、停工補(bǔ)償3.1甲方停工補(bǔ)償（1）甲方因原因2.1導(dǎo)致工程停工的，乙方應(yīng)按照實(shí)際停工天數(shù)向甲方支付停工補(bǔ)償，停工補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為：__________元/天。（2）甲方停工補(bǔ)償?shù)挠?jì)算方法如下：停工補(bǔ)償金額=停工天數(shù)×停工補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)3.2乙方停工補(bǔ)償（1）乙方因原因2.2導(dǎo)致工程停工的，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并按照實(shí)際停工天數(shù)向甲方支付停工補(bǔ)償，停工補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為：__________元/天。（2）乙方停工補(bǔ)償?shù)挠?jì)算方法如下：停工補(bǔ)償金額=停工天數(shù)×停工補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)四、停工補(bǔ)償?shù)闹Ц杜c結(jié)算4.1甲方應(yīng)在停工結(jié)束后__________日內(nèi)向乙方支付停工補(bǔ)償金額。4.2乙方應(yīng)在停工結(jié)束后__________日內(nèi)向甲方支付違約金。4.3雙方應(yīng)按照合同約定的付款方式進(jìn)行支付。五、違約責(zé)任5.1甲方違反本協(xié)議的約定，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并按照實(shí)際停工天數(shù)向甲方支付停工補(bǔ)償。5.2乙方違反本協(xié)議的約定，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并按照實(shí)際停工天數(shù)向甲方支付停工補(bǔ)償。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計(jì)圖紙2.施工方案3.工程進(jìn)度計(jì)劃4.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.施工合同6.工程變更通知7.工程停工證明8.停工補(bǔ)償計(jì)算公式9.違約金計(jì)算公式10.支付憑證二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違反合同約定，導(dǎo)致工程進(jìn)度嚴(yán)重滯后2.甲方延遲提供施工圖紙、施工場(chǎng)地、施工材料或施工設(shè)備3.甲方遲延支付工程進(jìn)度款4.甲方更改工程設(shè)計(jì)、工程規(guī)模、工程內(nèi)容或施工方案5.乙方違反合同約定，導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)6.乙方擅自停工、撤場(chǎng)或解除合同7.乙方其他原因?qū)е鹿こ虩o(wú)法正常進(jìn)行三、法律名詞及解釋?zhuān)?.工程停工：因合同約定以外的原因?qū)е鹿こ虩o(wú)法正常進(jìn)行的狀態(tài)。2.停工補(bǔ)償：因工程停工導(dǎo)致的損失，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜难a(bǔ)償金額。3.違約金：一方違反合同約定，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜倪`約責(zé)任金額。4.工程質(zhì)量：工程符合設(shè)計(jì)要求、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的程度。5.施工方案：施工過(guò)程中采取的技術(shù)措施和方法。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.工程停工：及時(shí)協(xié)商解決停工原因，盡快恢復(fù)施工。2.甲方延遲支付工程進(jìn)度款：甲方應(yīng)及時(shí)支付進(jìn)度款，確保工程順利進(jìn)行。3.乙方施工質(zhì)量問(wèn)題：乙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行整改，直至符合質(zhì)量要求。4.設(shè)計(jì)變更：雙方應(yīng)及時(shí)簽訂變更協(xié)議，調(diào)整工程內(nèi)容和進(jìn)度。5.合同爭(zhēng)議：通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.工程項(xiàng)目因甲方原因?qū)е峦９?，需要協(xié)商停工補(bǔ)償。2.工程項(xiàng)目因乙方原因?qū)е峦９?，需要協(xié)商違約金和停工補(bǔ)償。3.甲方延遲支付工程進(jìn)度款，需要乙方配合催