2024版建筑鋼結(jié)構(gòu)工程承攬合同范本

2024版建筑鋼結(jié)構(gòu)工程承攬合同范本合同編號：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：一、工程內(nèi)容1.1受托方同意承擔項目的建筑鋼結(jié)構(gòu)工程施工，包括但不限于鋼結(jié)構(gòu)制作、運輸、安裝、調(diào)試等工作。1.2受托方應(yīng)按照委托方的要求，完成與本項目相關(guān)的設(shè)計、制造、施工、驗收等全部工作。二、工程質(zhì)量2.1受托方應(yīng)嚴格按照國家及相關(guān)行業(yè)標準進行施工，確保工程質(zhì)量。2.2受托方應(yīng)確保其所提供的材料、設(shè)備等產(chǎn)品質(zhì)量合格，并承擔相應(yīng)質(zhì)量責任。2.3委托方有權(quán)對施工現(xiàn)場進行監(jiān)督、檢查，對工程質(zhì)量提出意見或建議。受托方應(yīng)予以積極配合，對存在的問題及時整改。三、工程進度3.1受托方應(yīng)按照雙方約定的時間表完成工程施工，確保工程進度。3.2受托方應(yīng)提前通知委托方施工進度及計劃，如有特殊情況導(dǎo)致進度延誤，應(yīng)及時與委托方溝通，并采取措施予以解決。四、工程費用4.1雙方本著公平合理的原則，協(xié)商確定項目的承攬費用為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2受托方應(yīng)按照雙方約定的付款進度向委托方開具合法、有效的發(fā)票。五、保密條款5.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等敏感信息，應(yīng)予以嚴格保密。5.2保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。六、違約責任6.1雙方應(yīng)嚴格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。如一方違約，應(yīng)承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。6.2受托方如未按約定時間完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金，違約金計算方式為：承攬費用的千分之五。七、爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。八、其他條款8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。8.3本合同的修改、補充必須采用書面形式。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.項目設(shè)計圖紙2.施工方案和施工計劃3.材料和設(shè)備的技術(shù)規(guī)格書4.工程質(zhì)量標準和驗收規(guī)范5.付款憑證和發(fā)票6.雙方簽署的補充協(xié)議7.相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準二、違約行為及認定：1.受托方未按約定時間完成工程：根據(jù)合同約定的時間進度，如果受托方未能按時完成工程，則構(gòu)成違約。2.受托方工程質(zhì)量不符合約定：工程質(zhì)量未達到合同約定的標準或國家相關(guān)行業(yè)標準，視為違約。3.雙方未能按約定履行保密義務(wù)：如一方泄露對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等敏感信息，視為違約。4.其他違反合同約定的行為。三、法律名詞及解釋：1.建筑鋼結(jié)構(gòu)工程：指以鋼結(jié)構(gòu)為主體的建筑施工工程，包括設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié)。2.承攬費用：乙方為完成工程所收取的費用，包括材料費、人工費、運輸費等。3.違約金：一方違約時，根據(jù)合同約定向守約方支付的賠償金。4.補充協(xié)議：對原合同未盡事宜進行補充和完善的協(xié)議。5.商業(yè)秘密：不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：及時溝通，調(diào)整施工計劃，采取措施加快進度。2.工程質(zhì)量問題：及時整改，停工整頓，直至符合質(zhì)量標準。3.保密義務(wù)泄露：加強內(nèi)部管理，簽訂保密協(xié)議，違規(guī)者承擔法律責任。4.合同條款不明確：簽訂補充協(xié)議，明確雙方權(quán)利和義務(wù)。5.支付費用不及時：雙方約定明確的付款時間表，按約定時間支付。五、所有應(yīng)用場景：1.建筑項目中的鋼結(jié)構(gòu)