2024承攬合同范本集錦

2024承攬合同范本集錦合同編號：__________甲方（承攬方）：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________乙方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________鑒于甲方具備承攬本項目的能力和條件，乙方愿意委托甲方承攬本項目的施工/制作/維修等工作，經雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。第一條項目內容與要求1.1項目名稱：__________1.2項目地點：__________1.3項目工期：自雙方簽訂合同之日起至__________日止。1.4項目質量標準：符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及雙方約定標準。第二條承攬范圍與方式2.1甲方承攬范圍包括：__________2.2甲方承攬方式為：__________第三條合同價格與支付3.1合同總價：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2支付方式：__________3.3支付進度：__________第四條合同的履行4.1甲方應按照本合同約定的項目內容、工期、質量標準等要求，完成承攬工作。4.2乙方應按照本合同約定的付款方式、付款進度等要求，及時向甲方支付合同價款。4.3雙方應共同參與項目驗收，驗收合格的，乙方支付尾款。第五條違約責任5.1甲方未按照約定完成承攬工作的，應按照逾期交付部分合同價款的__________%向乙方支付違約金。5.2乙方未按照約定支付合同價款的，應按照逾期支付部分合同價款的__________%向甲方支付違約金。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至本合同約定的項目驗收合格之日止。甲方（承攬方）：__________乙方（委托方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：

1.項目詳細說明

2.設計圖紙或技術規(guī)格

3.質量檢驗標準

4.施工計劃或制作進度表

5.付款憑證

6.驗收報告二、違約行為及認定：

1.甲方未按約定完成承攬工作：指合同約定的項目內容、工期、質量標準等未達到約定要求。

2.乙方未按約定支付合同價款：指未按照約定的付款方式和付款進度向甲方支付合同價款。

3.項目驗收不合格：指項目完成后，經雙方共同參與驗收，未達到約定的質量標準。三、法律名詞及解釋：

1.承攬方：指承擔承攬工作，按照委托方要求完成項目的當事人。

2.委托方：指委托承攬方完成項目的當事人。

3.違約金：指一方未履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，按照約定或者法定應當支付給對方的經濟賠償。

4.項目驗收：指合同雙方對完成的項目進行共同檢查，確認是否達到約定質量標準的過程。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.項目進度延誤：解決辦法為雙方協(xié)商調整工期，必要時甲方應支付違約金。

2.質量問題：解決辦法為甲方負責修復或重新制作，直至達到約定質量標準。

3.付款爭議：解決辦法為雙方依據合同約定和付款憑證進行核實，必要時可尋求法律途徑解決。

4.合同爭議：解決辦法為雙方通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：

1