2024年全國(guó)設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同考試經(jīng)典測(cè)試題（附答案）

姓名:_________________編號(hào):_________________地區(qū):_________________省市:_________________ 密封線 姓名:_________________編號(hào):_________________地區(qū):_________________省市:_________________ 密封線 密封線 全國(guó)設(shè)備監(jiān)理師考試重點(diǎn)試題精編注意事項(xiàng):1.全卷采用機(jī)器閱卷，請(qǐng)考生注意書寫規(guī)范；考試時(shí)間為120分鐘。2.在作答前，考生請(qǐng)將自己的學(xué)校、姓名、班級(jí)、準(zhǔn)考證號(hào)涂寫在試卷和答題卡規(guī)定位置。

3.部分必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題部分必須使用黑色簽字筆書寫，字體工整，筆跡清楚。

4.請(qǐng)按照題號(hào)在答題卡上與題目對(duì)應(yīng)的答題區(qū)域內(nèi)規(guī)范作答，超出答題區(qū)域書寫的答案無(wú)效:在草稿紙、試卷上答題無(wú)效。一、選擇題

1、下列關(guān)于設(shè)備采購(gòu)合同中出賣人義務(wù)的陳述，錯(cuò)誤的是()。A.交付設(shè)備B.交付設(shè)備所有權(quán)憑證和其他憑證C.移交設(shè)備中體現(xiàn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)D.接受設(shè)備檢驗(yàn)

2、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計(jì)合同中設(shè)計(jì)人的義務(wù)表述，錯(cuò)誤的是()。A.依照合同規(guī)定的進(jìn)度、質(zhì)量要求提交設(shè)計(jì)成果B.對(duì)設(shè)計(jì)資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯(cuò)誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充C.提供設(shè)計(jì)依據(jù)資料并對(duì)資料的正確性負(fù)責(zé)D.參加工程竣工驗(yàn)收

3、如果承包商延誤工程竣工試驗(yàn)且在收到工程師通知后21天內(nèi)未進(jìn)行竣工試驗(yàn)，業(yè)主人員自行進(jìn)行了相應(yīng)試驗(yàn)。下列對(duì)此試驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用承擔(dān)的說(shuō)法，正確的是()。A.工程合格，承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)主承擔(dān)費(fèi)用B.工程合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用C.工程不合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，承包商承擔(dān)費(fèi)用D.無(wú)論試驗(yàn)結(jié)果如何，均由承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用均由承包商承擔(dān)

4、設(shè)備工程合同文件一般包括()。A.投標(biāo)保函、合同條件及附件B.合同條件及投標(biāo)保函C.合同協(xié)議書及招標(biāo)文件D.合同條件、技術(shù)文件和附件

5、根據(jù)《合同法》規(guī)定，按合同的約定，應(yīng)當(dāng)先履行義務(wù)的一方當(dāng)事人有確切證據(jù)證明對(duì)方經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化時(shí)，可以()。A.行使同時(shí)履行抗辯權(quán)B.變更合同C.行使撤銷權(quán)D.中止履行合同

6、出賣人出賣交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕局械脑O(shè)備，毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)自()起由買受人承擔(dān)。A.自該設(shè)備運(yùn)抵目的地時(shí)B.自該設(shè)備買賣合同生效時(shí)C.自該設(shè)備買賣合同成立時(shí)D.自該設(shè)備交付買受人時(shí)

7、甲與乙訂立合同，合同約定：甲向乙購(gòu)買600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供貨500m3，另100m3由丙向甲供貨。合同履行期限屆滿，乙如期供貨履行，但丙沒能如期供貨。在此合同中應(yīng)由()承擔(dān)違約責(zé)任。A.丙向甲B.丙和乙共同向甲C.乙向甲D.丙和乙向甲連帶

8、設(shè)備采購(gòu)合同，供貨方負(fù)責(zé)代運(yùn)設(shè)備的，交付設(shè)備日期以()的日期為準(zhǔn)。A.發(fā)運(yùn)設(shè)備時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)設(shè)備單上的戳記B.采購(gòu)方收到設(shè)備C.采購(gòu)方在承運(yùn)部門簽收設(shè)備單上簽收D.供貨方將設(shè)備交到承運(yùn)部門

9、設(shè)備工程合同履行過(guò)程中合同調(diào)整的技術(shù)措施是()。A.增加人員投入B.變更工程設(shè)計(jì)C.加大資金收入D.調(diào)整合同計(jì)劃

10、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)-施工合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)為工程、生產(chǎn)設(shè)備、材料和承包商文件投保，保險(xiǎn)的有效期應(yīng)從()。A.開工日期起到頒發(fā)工程接收證書止B.開工日期起到頒發(fā)最終付款證書止C.基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)工程接收證書止D.基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)最終付款證書止

11、在設(shè)備工程合同中，承包商擬雇傭的設(shè)計(jì)分包商應(yīng)獲得()的同意。A.業(yè)主B.項(xiàng)目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表

12、合同履行中行使先履行抗辯權(quán)的方式是()。A.不履行合同B.終止履行合同C.中止履行合同D.要求對(duì)方履行合同

13、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對(duì)許可證獲準(zhǔn)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查的方式不包括()。A.日常監(jiān)督檢查B.定期監(jiān)督檢查C.產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查D.產(chǎn)品自查自檢

14、與指定分包商簽訂分包合同的當(dāng)事人是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商

15、根據(jù)我國(guó)《合同法》，要約的生效時(shí)間為()。A.要約人發(fā)出要約時(shí)B.要約到達(dá)受要約人時(shí)C.要約人通知受要約人時(shí)D.受要約人作出承諾時(shí)

16、在下列各項(xiàng)中，符合代理特征的是()。A.代理人不應(yīng)僅限于代理權(quán)限內(nèi)實(shí)施代理行為(濫用代理權(quán))B.代理人以自己的名義實(shí)施代理行為C.代理人在授權(quán)范圍內(nèi)獨(dú)立地表現(xiàn)自己的意思D.代理結(jié)果歸屬代理人

17、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動(dòng)條件不得()。A.低于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)B.高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)C.低于本國(guó)同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)D.高于本國(guó)同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)

18、業(yè)主退還履約保證給承包商的期限是()天內(nèi)。A.工程師簽發(fā)接收證書后的14B.業(yè)主接收工程后的21C.缺陷通知期屆滿后的14D.業(yè)主收到工程師簽發(fā)的履約證書副本后的21

19、設(shè)備采購(gòu)合同中，因出賣人原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回?，?yīng)依照()的違約金數(shù)額支付違約金。A.法律規(guī)定B.合同約定C.買受人要求D.出賣人接受

20、買賣合同中標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于買受人承擔(dān)的是()。A.因買受人的原因致使標(biāo)的物不能按照約定的期限交付的B.交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕緲?biāo)的物C.因標(biāo)的物質(zhì)量不符合要求，買受人拒受或解除合同的D.出賣人完成了標(biāo)的物交付，但未按約定交付有關(guān)單證資料的

21、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定，施工人員對(duì)鋼筋混凝土梁中用到的鋼筋取樣時(shí)，應(yīng)當(dāng)在()。A.建設(shè)單位的監(jiān)督下取樣，并送交監(jiān)理人員檢測(cè)B.監(jiān)理人員的監(jiān)督下取樣，并送交建設(shè)單位檢測(cè)C.設(shè)計(jì)單位的監(jiān)督下現(xiàn)場(chǎng)取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的質(zhì)量檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè)D.建設(shè)單位或者監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場(chǎng)取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的質(zhì)量檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè)

22、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權(quán)限內(nèi)向第三人作出的意思表示，所產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)直接由被代理人享有和承擔(dān)的()行為。A.法律B.代理C.行政D.執(zhí)法

23、業(yè)主有權(quán)延長(zhǎng)缺陷通知期的最長(zhǎng)期限不得超過(guò)()。A.6個(gè)月B.1年C.2年D.3年

24、對(duì)于設(shè)備工程合同，設(shè)備工程驗(yàn)收合格，辦理完結(jié)算手續(xù)時(shí)，業(yè)主應(yīng)退回承包商的()。A.履約保函B.質(zhì)量保證金C.竣工圖紙D.設(shè)備維護(hù)記錄

25、合同法律關(guān)系的內(nèi)容是()。A.權(quán)利和義務(wù)B.權(quán)利和責(zé)任C.法律事實(shí)D.法律行為

26、根據(jù)索賠依據(jù)不同劃分索賠，當(dāng)事人按照合同條款進(jìn)行的索賠是()。A.按約索賠B.依法索賠C.項(xiàng)目索賠D.費(fèi)用索賠

27、設(shè)備采購(gòu)合同對(duì)某些必須安裝運(yùn)轉(zhuǎn)后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的設(shè)備，應(yīng)于()規(guī)定缺陷責(zé)任期或保修期。A.安裝調(diào)試驗(yàn)收后B.安裝調(diào)試驗(yàn)收前C.設(shè)備采購(gòu)合同內(nèi)D.設(shè)備交于采購(gòu)方后

28、某工程因連日降雨基坑積水，總承包施工負(fù)責(zé)人指示土方分包人將積水處理后，再繼續(xù)施工，分包人以下雨已經(jīng)影響工期為由，一邊抽水一邊施工，隨后發(fā)生基坑坍塌安全事故，則該事故的主要責(zé)任人是()。A.總承包單位B.總承包單位施工負(fù)責(zé)人C.分包人D.施工人員

29、下列產(chǎn)品中需要依照《產(chǎn)品質(zhì)量法》予以規(guī)范的是()。A.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量B.建筑工程質(zhì)量C.建筑材料質(zhì)量D.軍工產(chǎn)品質(zhì)量

30、根據(jù)《保險(xiǎn)法》，對(duì)保險(xiǎn)合同中()的條款，保險(xiǎn)人在訂立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)在投保單、保險(xiǎn)單或者其他保險(xiǎn)憑證上作出足以引起投保人注意的提示，并對(duì)該條款的內(nèi)容以書面或者口頭形式向投保人作出明確說(shuō)明。A.糾紛解決方式B.免除保險(xiǎn)人責(zé)任C.保險(xiǎn)費(fèi)用收取D.免除投保人責(zé)任

31、津?yàn)I工程公司是設(shè)立在天津市濱海新區(qū)的建筑施工企業(yè)，是中央管理的建筑施工企業(yè)下屬的建筑施工企業(yè)。津?yàn)I工程公司辦理安全生產(chǎn)許可證時(shí)，應(yīng)當(dāng)向()提出申請(qǐng)。A.國(guó)務(wù)院建設(shè)行政主管部門B.國(guó)務(wù)院負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門C.天津市人民政府建設(shè)行政主管部門D.天津市人民政府責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門

32、按照《安全生產(chǎn)法》規(guī)定：特別重大事故是指造成()的事故。A.30人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬(wàn)元以上直接經(jīng)濟(jì)損失B.20人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失C.30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失D.20人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬(wàn)元以上直接經(jīng)濟(jì)損失

33、根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決發(fā)生法律效力的時(shí)間是()。A.自仲裁裁決作出之日起10日內(nèi)B.自仲裁裁決作出之日起15日內(nèi)C.仲裁裁決作出之日D.仲裁裁決送達(dá)之日

34、采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，付款計(jì)劃詳細(xì)規(guī)定了合同價(jià)格分期支付的金額，如果合同有要求，付款計(jì)劃應(yīng)當(dāng)由()編制。A.承包商根據(jù)中標(biāo)合同金額B.承包商根據(jù)投標(biāo)金額C.工程師根據(jù)合同價(jià)格D.業(yè)主根據(jù)資金落實(shí)情況

35、在設(shè)備采購(gòu)合同中，設(shè)備所有權(quán)自()時(shí)起轉(zhuǎn)移。A.支付定金B(yǎng).支付價(jià)款C.交付設(shè)備所有權(quán)憑證D.交付設(shè)備

36、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》對(duì)產(chǎn)品責(zé)任的訴訟時(shí)效的規(guī)定，我國(guó)的產(chǎn)品責(zé)任訴訟時(shí)效為()年。A.1B.2C.4D.10

37、每個(gè)設(shè)備工程合同簽訂后，合同正本應(yīng)由()保管。A.合同管理部門B.財(cái)務(wù)管理部門C.合同執(zhí)行部門D.技術(shù)管理部門

38、承包商向工程師提交承包商在履行合同過(guò)程中的各類人員的數(shù)量以及每類施工設(shè)備的數(shù)量的時(shí)間周期是()。A.1周B.2周C.1個(gè)月D.2個(gè)月

39、下列選項(xiàng)中，不屬于投標(biāo)者在合同談判階段希望達(dá)到的主要目的的是()。A.宣傳自己的優(yōu)勢(shì)B.要求確認(rèn)圖紙審查和批準(zhǔn)周期C.爭(zhēng)取盡可能地改善合同條款D.修改招標(biāo)文件中的技術(shù)要求

40、行為人對(duì)行為內(nèi)容有重大誤解而實(shí)施的民事行為，違背了民事法律行為生效要件中的()，屬于可變更或可撤銷的民事行為。A.意思表示真實(shí)B.行為不得違反法律C.行為人具有相應(yīng)的行為能力D.行為不得違反社會(huì)公共利益

41、公民、法人或者其他組織對(duì)下列()事項(xiàng)不服的，可以依照《行政復(fù)議法》申請(qǐng)復(fù)議。A.行政立法行為B.國(guó)防、外交等國(guó)家行為C.對(duì)民事糾紛的仲裁、調(diào)解或處理D.行政機(jī)關(guān)就土地、礦產(chǎn)等資源的所有權(quán)或者使用權(quán)歸屬所做的行政裁決

42、設(shè)備工程完工后，()應(yīng)組織對(duì)設(shè)備工程項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。A.業(yè)主B.設(shè)備監(jiān)理工程師C.設(shè)計(jì)人D.承包人

43、下列關(guān)于設(shè)備承攬合同的說(shuō)法，正確的是()。A.設(shè)備承攬合同的標(biāo)的是特定的工作成果B.設(shè)備承攬合同是要式合同C.一旦承攬人開始工作，定作人不得解除合同D.共同承攬的，定作人應(yīng)當(dāng)分別與各承攬人簽訂承攬合同

44、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，如果工程師指示的工程暫停時(shí)間已經(jīng)超過(guò)合同規(guī)定的期限，在收到承包商申請(qǐng)復(fù)工的通知后，工程師在()天內(nèi)沒有給出許可，承包商即可采取相應(yīng)的行動(dòng)。A.14B.28C.56D.84

45、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列產(chǎn)品中，屬于該法所稱“產(chǎn)品”的是()。A.鍋爐輔機(jī)B.天然氣C.軍工產(chǎn)品D.鐵礦石

46、勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁時(shí)效期間為()。A.60天B.6個(gè)月C.1年D.2年

47、設(shè)備工程合同履行期間，承包商要求索賠時(shí)，應(yīng)在()內(nèi)，及時(shí)提交索賠報(bào)告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應(yīng)察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場(chǎng)資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設(shè)備監(jiān)理工程師指定的期間

48、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人認(rèn)為招標(biāo)活動(dòng)不符合法律規(guī)定進(jìn)行投訴的，應(yīng)當(dāng)在自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)，向()投訴。A.有關(guān)行政監(jiān)督部門B.仲裁機(jī)構(gòu)C.人民法院D.行業(yè)協(xié)會(huì)

49、對(duì)于一項(xiàng)重大的設(shè)備工程，設(shè)備工程的操作和維修培訓(xùn)是一個(gè)重要環(huán)節(jié)，下列關(guān)于培訓(xùn)的說(shuō)法，正確的是()。A.工程師應(yīng)對(duì)業(yè)主人員進(jìn)行操作和維修培訓(xùn)B.是否需要對(duì)業(yè)主人員進(jìn)行培訓(xùn)應(yīng)在承包商建議書中規(guī)定C.完成培訓(xùn)工作是設(shè)備工程滿足接收要求而竣工的條件之一D.合同中如果要求對(duì)業(yè)主人員進(jìn)行培訓(xùn)，相關(guān)方應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)完成培訓(xùn)工作

50、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，下列選項(xiàng)中，屬于施工單位應(yīng)采取的安全措施的是()。A.建設(shè)工程施工前，組織設(shè)計(jì)單位與施工班組進(jìn)行技術(shù)交底B.不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍C.實(shí)施爆破作業(yè)前，向公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)領(lǐng)取《爆破物品使用許可證》D.向建設(shè)行政主管部門報(bào)送安全施工措施的資料二、多選題

51、設(shè)備工程合同履行過(guò)程中合同調(diào)整的技術(shù)措施是()。A.增加人員投入B.變更工程設(shè)計(jì)C.加大資金收入D.調(diào)整合同計(jì)劃

52、甲、乙訂立合同后，甲以重大誤解為由向人民法院提出撤銷合同請(qǐng)求。人民法院依法撤銷了該合同。該合同自()時(shí)起無(wú)效。A.合同訂立B.甲提出撤銷請(qǐng)求C.人民法院受理撤銷請(qǐng)求D.人民法院判決撤銷

53、經(jīng)濟(jì)生活中，最為常見的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的產(chǎn)生原因是()。A.侵權(quán)B.合同C.無(wú)因管理D.不當(dāng)?shù)美?/p>

54、下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時(shí)間支付進(jìn)度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對(duì)延遲付款獲得融資費(fèi)用和終止合同的權(quán)利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費(fèi)用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對(duì)承包商的補(bǔ)償D.如果承包商因放慢工作進(jìn)度致使工期和費(fèi)用受到影響，可以提出工期延長(zhǎng)及補(bǔ)償費(fèi)用和利潤(rùn)的要求

55、下列關(guān)于留置擔(dān)保的說(shuō)法中，正確的是()。A.定做人未向承攬人支付報(bào)酬，承攬人可以對(duì)工作成果實(shí)施留置B.可以留置的財(cái)產(chǎn)包括不動(dòng)產(chǎn)C.定做人只是未向承攬人支付材料款，承攬人不可以對(duì)工作成果實(shí)施留置D.承攬合同、設(shè)備工程合同都屬于法定可以采用留置擔(dān)保形式的合同

56、甲公司授權(quán)其業(yè)務(wù)員張某采購(gòu)2臺(tái)設(shè)備，張某采購(gòu)時(shí)認(rèn)為價(jià)格便宜便購(gòu)買了4臺(tái)，并簽訂了合同。此合同的效力為()。A.有效B.可撤銷C.效力待定D.無(wú)效

57、勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁時(shí)效期間為()。A.60天B.6個(gè)月C.1年D.2年

58、下列單位可以作保證人的是()。A.教育部直屬高校B.醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院C.社會(huì)團(tuán)體D.企業(yè)法人的子公司

59、根據(jù)我國(guó)《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，開標(biāo)由()主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。A.招標(biāo)地建設(shè)主管部門B.工程項(xiàng)目所在地建設(shè)主管部門C.招標(biāo)人D.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)

60、根據(jù)《仲裁法》，一方當(dāng)事人向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行仲裁裁決，另一方當(dāng)事人向人民法院申請(qǐng)撤銷仲裁裁決的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定()裁決。A.執(zhí)行B.撤銷C.中止執(zhí)行D.不予執(zhí)行

61、某水泥廠因技術(shù)問(wèn)題致使生產(chǎn)的水泥達(dá)不到國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，該廠用其他廠家的水泥換上自己的包裝后作為樣品與采購(gòu)方簽訂水泥供應(yīng)合同。則該合同屬于()簽訂的合同。A.采取欺詐手段B.采取脅迫手段C.因重大誤解D.超越代理權(quán)限

62、在保證合同的一般保證中，保證人依法享有先訴抗辯權(quán)的情形是()。A.債務(wù)人住所變更，致使債權(quán)人要求其履行債務(wù)發(fā)生重大困難的B.人民法院受理債務(wù)入破產(chǎn)案件，中止執(zhí)行程序的C.主合同爭(zhēng)議未經(jīng)審判的D.債務(wù)人無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)的

63、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，“不可預(yù)見”被定義為“一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包商在()前不能合理預(yù)見”。A.提交投標(biāo)書日期B.基準(zhǔn)日期C.實(shí)施工程D.進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)

64、《合同法》中規(guī)定的“締約過(guò)失責(zé)任”是指()。A.訂立合同時(shí)，由于本方對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)不足，履行過(guò)程中受到的損失應(yīng)由自己負(fù)責(zé)B.委托代理人訂立合同，由于條款約定不明確導(dǎo)致的損失，應(yīng)由委托人承擔(dān)C.由于本方授權(quán)簽訂合同代表的失誤而受到的損失，追究代表人締約的過(guò)失責(zé)任D.因訂立合同時(shí)對(duì)方提供虛假情況而使本方受到損失，要求對(duì)方承擔(dān)賠償責(zé)任

65、下列關(guān)于行政復(fù)議和行政訴訟的表述，正確的是()。A.當(dāng)事人對(duì)行政訴訟的判決不服，可以申請(qǐng)行政復(fù)議B.當(dāng)事人對(duì)行政復(fù)議的決定不服，可以提起行政訴訟C.行政復(fù)議決定書一經(jīng)送達(dá)，即發(fā)生法律效力D.行政訴訟一審終結(jié)

66、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于撤銷權(quán)消滅的表述，正確的是()。A.撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使B.撤銷事由發(fā)生之日起2年內(nèi)沒有行使C.知道撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使D.知道撤銷事由發(fā)生之日起6個(gè)月內(nèi)沒有行使

67、FIDIC合同條件規(guī)定，如果業(yè)主在()天內(nèi)未支付進(jìn)度款，則應(yīng)對(duì)延遲付款金額支付融資成本。A.工程師收到承包商申請(qǐng)付款的月報(bào)表后28B.工程師開出付款證書后28C.工程師收到承包商申請(qǐng)付款的月報(bào)表后56D.工程師開出付款證書后56

68、李某于2004年2月5日在馬路上正常行走，被張某騎自行車撞倒，李某起來(lái)覺得無(wú)事沒說(shuō)什么就走了，2月7日李某覺得頭痛，懷疑是張某撞的，2月9日到醫(yī)院檢查發(fā)現(xiàn)車撞部位有內(nèi)傷，李某2月10日找張某要求支付治療費(fèi)，張某不同意，根據(jù)訴訟時(shí)效規(guī)定，此案的訴訟時(shí)效應(yīng)從()起算。A.2月5日B.2月7日C.2月9日D.2月10日

69、如果業(yè)主擬對(duì)其資金安排作任何重要改變，業(yè)主應(yīng)提前通知()。A.承包商B.項(xiàng)目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表

70、資金安排證明的應(yīng)當(dāng)由()出具。A.工程師B.業(yè)主C.業(yè)主開戶銀行D.保險(xiǎn)公司

71、甲、乙訂立合同后，甲與丙串通以明顯不合理低價(jià)轉(zhuǎn)讓給丙兩套重要設(shè)備，使得合同難于履行，給乙造成了損害。此時(shí)，乙有權(quán)請(qǐng)求人民法院()。A.解除甲乙之間的合同B.撤銷甲乙之間的合同C.撤銷甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的行為D.變更甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的價(jià)格

72、如果承包商隱蔽已經(jīng)完成的工作前未通知工程師進(jìn)行檢驗(yàn)，則當(dāng)工程師提出剝露檢驗(yàn)要求時(shí)，承擔(dān)由于檢驗(yàn)所產(chǎn)生的費(fèi)用的是()。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.如果檢驗(yàn)的結(jié)果證明完成的隱蔽工程符合合同要求，則由業(yè)主承擔(dān)全部費(fèi)用，否則，將由承包商承擔(dān)全部費(fèi)用

73、根據(jù)《合同法》，因技術(shù)進(jìn)口合同爭(zhēng)議提起訴訟的期限為()年。A.4B.3C.2D.1

74、與指定分包商簽訂分包合同的當(dāng)事人是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商

75、某工程施工合同爭(zhēng)議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判

76、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列產(chǎn)品中，屬于該法所稱“產(chǎn)品”的是()。A.鍋爐輔機(jī)B.天然氣C.軍工產(chǎn)品D.鐵礦石

77、下列關(guān)于設(shè)備工程合同溝通相關(guān)內(nèi)容的說(shuō)法，正確的是()。A.為合同各方建立相關(guān)術(shù)語(yǔ)的統(tǒng)一解釋有利于提高溝通效率B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差C.統(tǒng)一文件格式的規(guī)定不利于合同各方對(duì)信息的理解D.沖突會(huì)對(duì)履行合同產(chǎn)生破壞作用，工程師應(yīng)依據(jù)經(jīng)驗(yàn)確定沖突解決方式

78、設(shè)備安裝合同應(yīng)約定具體的設(shè)備保證期限。保證期從()之日起開始計(jì)算。A.簽發(fā)初步驗(yàn)收證書B.啟動(dòng)試車C.性能驗(yàn)收試驗(yàn)D.簽發(fā)最終驗(yàn)收證書

79、對(duì)于一項(xiàng)重大的設(shè)備工程，設(shè)備工程的操作和維修培訓(xùn)是一個(gè)重要環(huán)節(jié)，下列關(guān)于培訓(xùn)的說(shuō)法，正確的是()。A.工程師應(yīng)對(duì)業(yè)主人員進(jìn)行操作和維修培訓(xùn)B.是否需要對(duì)業(yè)主人員進(jìn)行培訓(xùn)應(yīng)在承包商建議書中規(guī)定C.完成培訓(xùn)工作是設(shè)備工程滿足接收要求而竣工的條件之一D.合同中如果要求對(duì)業(yè)主人員進(jìn)行培訓(xùn)，相關(guān)方應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)完成培訓(xùn)工作

80、地處北京的甲公司就購(gòu)買某一專用設(shè)備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求，要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出承諾書，通?？梢杂?月27日前到達(dá)甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達(dá)，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無(wú)效。乙公司于6月15日將該設(shè)備托運(yùn)給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應(yīng)由()承擔(dān)該損失。A.乙公司B.甲公司C.郵電部門D.雙方各一半

81、承包商將運(yùn)達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的承包商的主要設(shè)備移出現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)經(jīng)()同意。A.業(yè)主B.工程師C.工程師助理D.項(xiàng)目經(jīng)理

82、下列關(guān)于分包商的說(shuō)法，正確的是()。A.承包商選擇的材料供應(yīng)商應(yīng)取得工程師的事先同意B.承包商擬分包工程，應(yīng)提前28天通知工程師C.承包商應(yīng)當(dāng)對(duì)指定分包商的行為負(fù)責(zé)D.承包商可將整個(gè)工程分包給他人

83、承包商應(yīng)將準(zhǔn)備運(yùn)往現(xiàn)場(chǎng)的任何生產(chǎn)設(shè)備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。A.7B.14C.21D.28

84、如果由于非承包商原因?qū)е驴⒐ず笤囼?yàn)未能在缺陷通知期(或雙方商定的其他期限)內(nèi)完成，則()。A.承包商另行選擇日期進(jìn)行竣工后試驗(yàn)B.此設(shè)備工程或單位工程應(yīng)被認(rèn)為已通過(guò)了竣工后試驗(yàn)C.缺陷通知期后，工程師再安排竣工后試驗(yàn)D.雙方商定其他期限，完成竣工后試驗(yàn)

85、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，如果工程師指示的工程暫停時(shí)間已經(jīng)超過(guò)合同規(guī)定的期限，在收到承包商申請(qǐng)復(fù)工的通知后，工程師在()天內(nèi)沒有給出許可，承包商即可采取相應(yīng)的行動(dòng)。A.14B.28C.56D.84

86、下列所有權(quán)的取得方式中，屬于原始取得的是()。A.受贈(zèng)B.收益C.繼承D.受讓

87、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，以下說(shuō)法正確的是()。A.產(chǎn)品責(zé)任的訴訟時(shí)效期間為1年B.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請(qǐng)求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品最初使用之日起滿5年喪失C.產(chǎn)品只要在明示的安全使用期內(nèi)因存在缺陷造成損害，生產(chǎn)者和銷售者都應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品責(zé)任D.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請(qǐng)求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費(fèi)者之日起滿20年喪失

88、根據(jù)《合同法》規(guī)定，招標(biāo)公告屬于()。A.要約邀請(qǐng)B.要約C.再要約D.承諾

89、設(shè)備工程完工后，()應(yīng)組織對(duì)設(shè)備工程項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。A.業(yè)主B.設(shè)備監(jiān)理工程師C.設(shè)計(jì)人D.承包人

90、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，下列情形中，可以作為招標(biāo)人延緩或推遲開標(biāo)理由的是()。A.評(píng)標(biāo)委員會(huì)未組建B.發(fā)現(xiàn)有足以影響采購(gòu)公正性的違法或不當(dāng)行為C.擬主持招標(biāo)的招標(biāo)單位負(fù)責(zé)人因故不能主持D.投標(biāo)人對(duì)開標(biāo)時(shí)間有異議

91、對(duì)基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和基準(zhǔn)標(biāo)高等原始數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤，應(yīng)由()承擔(dān)責(zé)任。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.分包商

92、承包商執(zhí)行工程師恢復(fù)施工的指示后，對(duì)暫停期間設(shè)備工程發(fā)生的任何損害，正確的處理方法是()。A.承包商應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用B.承包商應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)C.責(zé)任方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用D.責(zé)任方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由承包商承擔(dān)

93、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，下列關(guān)于費(fèi)用的解釋，正確的是()。A.費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)或現(xiàn)場(chǎng)外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)，但不包括利潤(rùn)B.費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，不包括管理費(fèi)和利潤(rùn)C(jī).費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)或現(xiàn)場(chǎng)外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和利潤(rùn)D.費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和利潤(rùn)

94、基于現(xiàn)場(chǎng)保安，負(fù)責(zé)阻止未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的是()。A.工程師B.承包商C.業(yè)主D.保安公司

95、甲公司按合同向乙公司交付一套標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量要求，則甲方應(yīng)按照()履行。A.地方標(biāo)準(zhǔn)B.乙方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C.國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)D.甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

96、保險(xiǎn)合同訂立后，投保人向保險(xiǎn)人支付一定保險(xiǎn)費(fèi)，在()遭遇特定災(zāi)害事故造成其財(cái)產(chǎn)損毀或人身傷亡之后，由保險(xiǎn)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或給付保險(xiǎn)金的責(zé)任。A.投保人B.受益人C.被保險(xiǎn)人D.保險(xiǎn)人

97、在設(shè)備承攬合同中，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。A.第三人向定作人負(fù)責(zé)B.承攬人與第三人共同向定作人負(fù)責(zé)C.承攬人向定作人負(fù)責(zé)D.承攬人與第三人向定作人承擔(dān)連帶責(zé)任

98、根據(jù)世界銀行《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)、供應(yīng)和安裝采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》，招標(biāo)文件包括()。A.招標(biāo)程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.投標(biāo)人須知、招標(biāo)資料表和投標(biāo)保函C.投標(biāo)人須知、業(yè)主要求和設(shè)計(jì)文件D.招標(biāo)程序、招標(biāo)資料表、合同條件和進(jìn)度計(jì)劃

99、在我國(guó)，依法代表國(guó)家對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全面監(jiān)督管理的部門是()。A.國(guó)務(wù)院B.國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局C.衛(wèi)生部D.國(guó)家工商總局

100、如果承包商遇到了不可預(yù)見的物質(zhì)條件，承包商有權(quán)索賠()。A.工期、費(fèi)用和利潤(rùn)B.費(fèi)用和利潤(rùn)C(jī).工期和費(fèi)用D.工期和利潤(rùn)

參考答案與解析

1、答案：C本題解析：設(shè)備所有權(quán)轉(zhuǎn)讓不包含設(shè)備中體現(xiàn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

2、答案：C本題解析：C項(xiàng)：提供設(shè)計(jì)依據(jù)資料并對(duì)資料的正確性負(fù)責(zé)，應(yīng)當(dāng)是委托人的義務(wù)。

3、答案：D本題解析：暫無(wú)解析

4、答案：D本題解析：設(shè)備工程合同文件一般包括合同條件、技術(shù)文件和附件組成。如果采用招標(biāo)方式訂立合同的，還包括中標(biāo)通知書、中標(biāo)人的投標(biāo)書及其附件等。

5、答案：D本題解析：規(guī)定有先后履行順序的雙務(wù)合同中，后履行債務(wù)的當(dāng)事人一方發(fā)生了財(cái)務(wù)狀況惡化等有可能影響債務(wù)正常履行的情況時(shí)，為保護(hù)先履行義務(wù)一方當(dāng)事人的交易安全而賦予其的一種權(quán)利--不安抗辯權(quán)，當(dāng)事人行使不安抗辯權(quán)時(shí)，其權(quán)利是中止履行合同義務(wù)。

6、答案：C本題解析：暫無(wú)解析

7、答案：C本題解析：這種情況屬于合同內(nèi)的債務(wù)轉(zhuǎn)移，在甲乙的合同中應(yīng)由乙向甲承擔(dān)違約責(zé)任，乙可以依據(jù)乙丙之間的合同追究丙的責(zé)任。

8、答案：A本題解析：供貨方負(fù)責(zé)代運(yùn)貨物的，以發(fā)貨時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)貨單上的戳記日期為準(zhǔn)。

9、答案：B本題解析：技術(shù)措施一般是指在施工過(guò)程中采取先進(jìn)的施工方法，或變更設(shè)計(jì)方案，對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行優(yōu)化，使用先進(jìn)的設(shè)備，改變施工工藝等來(lái)實(shí)現(xiàn)進(jìn)度和質(zhì)量目標(biāo)的措施。

10、答案：A本題解析：保險(xiǎn)的有效期應(yīng)從開工日期起到頒發(fā)工程接受證書止，但是必須涵蓋直至頒發(fā)履約證書為止的由承包商引起的損害。

11、答案：C本題解析：暫無(wú)解析

12、答案：C本題解析：行使抗辯權(quán)只是在一定期限內(nèi)中止履行合同，并不終止合同的履行效力，抗辯權(quán)事由消除后，債務(wù)人仍應(yīng)履行其合同義務(wù)

13、答案：D本題解析：獲證企業(yè)的監(jiān)督檢查的方式有：(1)日常監(jiān)督檢查(2)定期監(jiān)督檢查(3)不定期監(jiān)督檢查(4)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。

14、答案：D本題解析：暫無(wú)解析

15、答案：B本題解析：《合同法》第16條：要約到達(dá)受要約人時(shí)生效。采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同，收件人指定特定系統(tǒng)接收數(shù)據(jù)電文的，該數(shù)據(jù)電文進(jìn)入該特定系統(tǒng)的時(shí)間，視為到達(dá)時(shí)間；未指定特定系統(tǒng)的，該數(shù)據(jù)電文進(jìn)入收件人的任何系統(tǒng)的首次時(shí)間，視為到達(dá)時(shí)間。

16、答案：C本題解析：暫無(wú)解析

17、答案：A本題解析：暫無(wú)解析

18、答案：D本題解析：暫無(wú)解析

19、答案：B本題解析：出賣人違約責(zé)任：如果因出賣人原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回?，?yīng)依照合同約定的違約金數(shù)額或方式支付違約金。未約定違約金的，按不能交貨行為由此給買受人造成的實(shí)際損失賠償。

20、答案：C本題解析：A、B情況都應(yīng)由買受人承擔(dān)，C由出賣人承擔(dān)，D已經(jīng)完成了標(biāo)的物交付，不存在標(biāo)的物損毀、滅失風(fēng)險(xiǎn)。

21、答案：D本題解析：暫無(wú)解析

22、答案：A本題解析：代理指代理人以被代理人的名義，在代理權(quán)限內(nèi)與第三人為法律行為，其法律后果直接由被代理人承受的民事法律制度。

23、答案：C本題解析：暫無(wú)解析

24、答案：A本題解析：設(shè)備工程驗(yàn)收合格，應(yīng)對(duì)工程的價(jià)格進(jìn)行結(jié)算。進(jìn)行結(jié)算時(shí)，雙方應(yīng)就完成的工作量和發(fā)生的合同變更包括各項(xiàng)索賠按照合同辦理結(jié)算手續(xù)。此時(shí)，業(yè)主應(yīng)退回承包商的履約保函。

25、答案：A本題解析：暫無(wú)解析

26、答案：A本題解析：合同索賠有5種分類方法，單選、多選都可以出題，注意區(qū)分。

27、答案：C本題解析：某些必須安裝運(yùn)轉(zhuǎn)后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的設(shè)備，應(yīng)于合同內(nèi)規(guī)定缺陷責(zé)任期或保修期。

28、答案：C本題解析：暫無(wú)解析

29、答案：C本題解析：《產(chǎn)品質(zhì)量法》中所稱的“產(chǎn)品”是指：①須經(jīng)過(guò)加工、制作。沒有經(jīng)過(guò)加工、制作的自然物，如初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、原始工礦產(chǎn)品等都不屬于產(chǎn)品責(zé)任法上“產(chǎn)品”的范圍。②用于銷售。用于銷售是指加工制作產(chǎn)品的目的在于銷售。雖然經(jīng)過(guò)加工、制作，但只為科學(xué)研究或自己使用，不以銷售為目的的產(chǎn)品不在本法調(diào)整的范圍之內(nèi)。至于產(chǎn)品是否已經(jīng)進(jìn)入流通領(lǐng)域，則在所不問(wèn)。但產(chǎn)品的生產(chǎn)者沒有將產(chǎn)品投入流通領(lǐng)域的，構(gòu)成抗辯理由。③不包括建筑工程。但用于建設(shè)工程的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備屬于產(chǎn)品。④不包括軍工產(chǎn)品。

30、答案：B本題解析：暫無(wú)解析

31、答案：C本題解析：暫無(wú)解析

32、答案：C本題解析：根據(jù)《安全生產(chǎn)法》規(guī)定：安全生產(chǎn)事故類型中特大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。

33、答案：C本題解析：暫無(wú)解析

34、答案：A本題解析：暫無(wú)解析

35、答案：D本題解析：一般認(rèn)為：設(shè)備的所有權(quán)自標(biāo)的物交付時(shí)起轉(zhuǎn)移，但法律另有規(guī)定或者當(dāng)事人另有約定的除外。

36、答案：B本題解析：暫無(wú)解析

37、答案：A本題解析：每個(gè)設(shè)備工程合同簽訂后，合同正本應(yīng)由合同管理部門保管。合同文檔管理既是設(shè)備工程完成后整理竣工文檔，為了日后很好地維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備工程的需要，更是恰當(dāng)保留證據(jù)、處理爭(zhēng)議的需要。

38、答案：C本題解析：暫無(wú)解析

39、答案：D本題解析：D項(xiàng)屬于業(yè)主談判的目的：根據(jù)投標(biāo)者的建議和要求，可對(duì)設(shè)備工程方案、圖紙、技術(shù)規(guī)范進(jìn)行某些修改，討論并共同確認(rèn)某些局部變更，由于設(shè)備工程承包商有較為成熟的經(jīng)驗(yàn)或先進(jìn)的技術(shù)，業(yè)主往往會(huì)接受承包商的意見，修改招標(biāo)文件中的技術(shù)要求。

40、答案：A本題解析：暫無(wú)解析

41、答案：D本題解析：暫無(wú)解析

42、答案：A本題解析：一般在設(shè)備工程完工時(shí)，業(yè)主應(yīng)組織各方人員對(duì)設(shè)備工程項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)會(huì)提出很多的不符合項(xiàng)，要求承包商消缺，且每個(gè)消缺項(xiàng)完成后，業(yè)主需認(rèn)可簽字。直到全部的消缺項(xiàng)被認(rèn)可后，方可認(rèn)為合同的主體工程完成。

43、答案：A本題解析：暫無(wú)解析

44、答案：B本題解析：暫無(wú)解析

45、答案：A本題解析：暫無(wú)解析

46、答案：C本題解析：暫無(wú)解析

47、答案：D本題解析：索賠意向通知應(yīng)在覺察索賠事由發(fā)生后28天內(nèi)提交。

48、答案：A本題解析：暫無(wú)解析

49、答案：C本題解析：暫無(wú)解析

50、答案：B本題解析：暫無(wú)解析

51、答案：B本題解析：技術(shù)措施一般是指在施工過(guò)程中采取先進(jìn)的施工方法，或變更設(shè)計(jì)方案，對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行優(yōu)化，使用先進(jìn)的設(shè)備，改變施工工藝等來(lái)實(shí)現(xiàn)進(jìn)度和質(zhì)量目標(biāo)的措施。

52、答案：A本題解析：暫無(wú)解析

53、答案：B本題解析：暫無(wú)解析

54、答案：A本題解析：暫無(wú)解析

55、答案：A本題解析：定做人未向承攬人支付報(bào)酬或材料價(jià)款，承攬人對(duì)完成的工作成果享有留置權(quán)。設(shè)備工程合同不屬于法定采用留置擔(dān)保的合同，它屬于建設(shè)工程合同。

56、答案：C本題解析：暫無(wú)解析

57、答案：C本題解析：暫無(wú)解析

58、答案：D本題解析：《擔(dān)保法》對(duì)保證人資格進(jìn)行了限制：①國(guó)家機(jī)關(guān)不得為保證人，但經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)為使用外國(guó)政府或者國(guó)際經(jīng)濟(jì)組織貸款進(jìn)行轉(zhuǎn)貸的除外。②學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體不得為保證人。③企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)、職能部門不得為保證人。企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)有法人的書面授權(quán)的，可以在授權(quán)范圍內(nèi)提供保證。

59、答案：C本題解析：《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，開標(biāo)由招標(biāo)人主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加

60、答案：C本題解析：暫無(wú)解析

61、答案：A本題解析：暫無(wú)解析

62、答案：C本題解析：在一般保證中，保證人依法享有先訴抗辯權(quán)，即保證人在主合同爭(zhēng)議未經(jīng)審判或者仲裁，并就債務(wù)人財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行仍不能履行債務(wù)前，對(duì)債權(quán)人可以拒絕承擔(dān)責(zé)任。但有下列情形之一的，保證人不得行使先訴抗辯權(quán)：債務(wù)人住所變更，致使債權(quán)人要求其履行債務(wù)發(fā)生重大困難的；人民法院受理債務(wù)人破產(chǎn)案件，中止執(zhí)行程序的；保證人以書面形式放棄先訴抗辯權(quán)的。

63、答案：A本題解析：暫無(wú)解析

64、答案：D本題解析：承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任的情形有4種：1惡意進(jìn)行磋商2故意隱瞞與訂立合