二級建造師考試《法規(guī)》題庫100題含答案卷1057

二級建造師考試《法規(guī)》題庫100題含答案」057

1.題型：單選題

某工程施工合同約定承包人對基礎(chǔ)工程墊資,時間為3個月，發(fā)包人對墊付資金按照

銀行定期3個月存款利率的2倍支付利息,后發(fā)包人未按照合同約定支付利息，承包

人將其訴至法院.銀行3個月定期存款利息為2.4%,同期貸款利率為6%,則法院對墊

資利息的處理正確的是（）.

A不予支持

B按照2.4%支付利息

C按照4.8%支付利息

D按照6%支付利息

答案

C

2.題型：單選題

下列選項中關(guān)于建設(shè)工程連帶責(zé)任的表述，正確的是（）o

A聯(lián)合體承包工程其成員之間的連帶責(zé)任屬約定連帶責(zé)任

B如果分包單位是經(jīng)業(yè)主認可的，總包單位對其過失不負連帶責(zé)任

C工程總分包單位之間的連帶責(zé)任是法定連帶責(zé)任

D負有連帶責(zé)任的每個債務(wù)人，都負有清償部分債務(wù)的義務(wù)

答案

C

解析

本題考點是工程承包中的連帶責(zé)任?！督ㄖā返?7條大型建筑工程或者結(jié)構(gòu)

復(fù)雜的建筑工程，可以由兩個以上的承包單位聯(lián)合共同承包。共同承包的各方對承

包合同的履行承擔(dān)連帶責(zé)任。所以，A錯；第29條規(guī)定：建筑工程總承包單位可

以將承包工程中的部分工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的分包單位；但是，除總承包

合同中約定的分包外，必須經(jīng)建設(shè)單位認可。施工總承包的，建筑工程主體結(jié)構(gòu)的

施工必須由總承包單位自行完成。建筑工程總承包單位按照總承包合同的約定對建

設(shè)單位負責(zé)；分包單位按照分包合同的約定對總承包單位負責(zé)。總承包單位和分包

單位就分包工程對建設(shè)單位承擔(dān)連帶責(zé)任。

3.題型：單選題

勞動安全衛(wèi)生制度對用人單位提出嚴格要求，但不包括（）o

A執(zhí)行國家勞動安全衛(wèi)生規(guī)程和標準

B為勞動者辦理意外傷害保險

C對勞動者進行勞動安全衛(wèi)生教育

D對從事有職業(yè)危害作業(yè)的勞動者應(yīng)當定期進行健康檢查

答案

B

解析

《勞動法》規(guī)定，用人單位必須建立、健全勞動安全衛(wèi)生制度，嚴格執(zhí)行國家勞

動安全衛(wèi)生規(guī)程和標準，對勞動者進行勞動安全衛(wèi)生教育，防止勞動過程中的事

故，減少職業(yè)危害。用人單位必須為勞動者提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件

和必要的勞動防護用品，對從事有職業(yè)危害作業(yè)的勞動者應(yīng)當定期進行健康檢查。

B選項不屬于勞動安全衛(wèi)生制度的要求，故選項B正確。

4.題型：單選題

關(guān)于建設(shè)工程合同承包人工程價款優(yōu)先受償權(quán)的說法，正確的是（）*

A承包人的優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)于抵押權(quán)

B承包人的優(yōu)先受償權(quán)可以對抗已經(jīng)交付購買商品房大部分款項的消費者

C優(yōu)先受償權(quán)的范圍包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失

D承包人行使優(yōu)先受償權(quán)的期限為I年

答案

A

解析

《最高人民法院關(guān)于建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)問題的批復(fù)》中規(guī)定：（1）人民

法院在審理房地產(chǎn)糾紛案件和辦理執(zhí)行案件中，應(yīng)當依照《合同法》第286條的規(guī)

定，認定建筑工程的承包人的優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)于抵押權(quán)和其他債權(quán)。（2）消費者交

付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人就該商品房享有的工程價款優(yōu)先受

償權(quán)不得對抗買受人。（3）建筑工程價款包括承包人為建設(shè)工程應(yīng)當支付的工作

人員報酬、材料款等實際支出的費用，不包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失。

（4）建設(shè)工程承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為6個月，自建設(shè)工程竣工之日或者建設(shè)

工程合同約定的竣工之日起計算。

5.題型：單選題

關(guān)于建設(shè)資金，以下說法正確的是（）。*

A建設(shè)工期不足1年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的40%

B建設(shè)工期超過1年不足2年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的50%

C建設(shè)工期2年以上的，到位資金原則上不得少于工程合同價的70%

D建設(shè)單位應(yīng)提供銀行出具的到位資金證明

答案

D

6.題型：單選題

根據(jù)《民事訴訟法》，人民法院不適于裁定先予執(zhí)行的案件是（）。[2013]A

追索贍養(yǎng)費、撫養(yǎng)費B

追索撫恤金、醫(yī)療費C

追索違約金或者賠償損失D

追索勞動報酬

考點

2Z208024民事訴訟時的審判和執(zhí)行程序

解析

考查先予執(zhí)行的范圍。先予執(zhí)行，是指人民法院對某些民事案件在作出終局判決

前，為了解決權(quán)利人的生活或生產(chǎn)經(jīng)營急需，根據(jù)其申請，裁定另一方當事人預(yù)先

履行一定義務(wù)的訴訟措施?！睹袷略V訟法》（2013）第97條規(guī)定：人民法院對下列

案件，根據(jù)當事人的申請，可以裁定先予執(zhí)行：（一）追索贍養(yǎng)費、扶養(yǎng)費、撫育

費、撫恤金、醫(yī)療費用的；（二）追索勞動報酬的；（三）因情況緊急需要先予執(zhí)

行的。本題中C項不屬于先予執(zhí)行的范圍，故C項為正選。

考點：先于執(zhí)行（已取消考點）

7.題型：單選題

某施工企業(yè)與李某協(xié)商解除勞動合同，李某在該企業(yè)工作了2年3個月，在解除合

同前12個月李某月平均工資為6000元。根據(jù)《勞動合同法》，該企業(yè)應(yīng)當給予李

某經(jīng)濟補償（）。*

A6000元

B12000元

C150007C

D18000元

答案

C

8.題型：單選題

根據(jù)《勞動爭議調(diào)解仲裁法》的規(guī)定，勞動爭議申請仲裁的時效期限為（），仲

裁時效期間從當事人知道或者應(yīng)當知道其權(quán)利被侵害之日起計算。

A2個月

B6個月

C1年

D2年

答案

C

解析

根據(jù)《勞動爭議調(diào)解仲裁法》規(guī)定，勞動爭議申請仲裁的時效期限為1年。

9.題型：單選題

根據(jù)《勞動合同法》，勞務(wù)派遣單位應(yīng)當與被派遣勞動者訂立2年以上的固定期限

勞動合同，按（）支付勞動報酬。A

日B

周C

旬D

月

考點

2Z204023合法用工方式與違法用工模式的規(guī)定

解析

根據(jù)《勞動合同法》，勞務(wù)派遣單位應(yīng)當與被派遣勞動者訂立2年以上的固定期限

勞動合同，按月支付勞動報酬D法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

考點：勞動合同與勞務(wù)派遣協(xié)議。

10.題型：單選題

2013年1月，某建筑公司聘請王某為采購員，同年3月，由于王某懷孕，身體健

康狀況欠佳，未能完成任務(wù)，為此，公司按合同的約定扣減工資，只發(fā)生活費，其

后，又有2個月均未完成任務(wù)，于是公司做出解除與王某的勞動合同的決定。下列

選項中表述正確的是（）。

A由于在試用期內(nèi)，甲公司可以隨時解除勞動合同

B由于王某不能勝任工作，公司應(yīng)提前30日通知王某，解除勞動合同

C公司可以支付王某一個月工資后解除勞動合同

D由于王某在懷孕期間，所以公司不得解除勞動合同

答案

D

解析

根據(jù)《勞動合同法》第四十二條的規(guī)定，女職工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期的，用

人單位不得解除勞動合同。故選項D正確。

11.題型：單選題

下列情形屬于應(yīng)重新組織建筑節(jié)能工程驗收的是（）。

A隱蔽驗收記錄等技術(shù)檔案和施工管理資料不完整

B工程使用的主要建筑材料未提供相關(guān)的節(jié)能性檢測報告

C工程使用的主要設(shè)備未提供進場檢驗報告

D參加驗收人員不具備相應(yīng)資格

答案

D

解析

工程項目驗收存在以下問題之一的，應(yīng)重新組織建筑節(jié)能工程驗收：（1）驗收組

織機構(gòu)不符合法規(guī)及規(guī)范要求的；（2）參加驗收人員不具備相應(yīng)資格的；（3）參加驗

收各方主體驗收意見不一致的；（4）驗收程序和執(zhí)行標準不符合要求的；（5）各方提

出的問題未整改完畢的。故D選項正確。

12.題型：單選題

《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當制定本單位的應(yīng)急預(yù)

案演練計劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點，（）至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練

或者專項應(yīng)急預(yù)案演練。

A每二年

B每年

C每半年

D每季度

答案

B

解析

《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第26條規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當制定本單

位的應(yīng)急預(yù)案演練計劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點，每年至少組織一次綜合應(yīng)急

預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練。

13.題型：單選題

關(guān)于行業(yè)標準與國家標準之間的效力關(guān)系，下列說法錯誤的是（）。A

行業(yè)標準在相應(yīng)的國家標準公布之后繼續(xù)有效B

行業(yè)標準不得與國家標準相抵觸C

國家標準的審批部門批準，行業(yè)標準的某些規(guī)定可與國家標準不一致D

行業(yè)標準在相應(yīng)的國家標準公布之后即行廢止

考占

2Z207011工程建設(shè)標準的分類

解析

《工程建設(shè)行業(yè)標準管理辦法》第6條：“行業(yè)標準不得與國家標準相抵觸?！钡谑?/p>

條規(guī)定：“行業(yè)標準的某些規(guī)定與國家標準不一致時，必須有充分的科學(xué)依據(jù)和理

由，并經(jīng)國家標準的審批部門批準。行業(yè)標準在相應(yīng)的國家標準實施后，應(yīng)當及時

修訂或廢止。”據(jù)此可判斷，正確答案為A。

考點：工程建設(shè)行業(yè)標準的范圍和類型

14.題型：多選題

建筑施工企業(yè)負責(zé)人應(yīng)帶班實施對工程項目質(zhì)量安全生產(chǎn)狀況進行檢查，建筑施工

企業(yè)負責(zé)人可以是企業(yè)的（）o

A法定代表人、總經(jīng)理

B主管質(zhì)量安全的副總經(jīng)理

C總工程師和副總工程師

D主管生產(chǎn)工作的副總經(jīng)理

E主管財務(wù)工作的副總經(jīng)理

答案

A,B,C,D

解析

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《建筑施工企業(yè)負責(zé)人及項目負責(zé)人施工現(xiàn)場帶班暫行辦法》

規(guī)定，企業(yè)負責(zé)人帶班檢查是指由建筑施工企業(yè)負責(zé)人帶隊實施對工程項目質(zhì)量安

全生產(chǎn)狀況及項目負責(zé)人帶班生產(chǎn)情況的檢查。建筑施工企業(yè)負責(zé)人，是指企業(yè)的

法定代表人、總經(jīng)理、主管質(zhì)量安全和生產(chǎn)工作的副總經(jīng)理、總工程師和副總工程

師。故選項A、B、C、D正確。

15.題型：單選題

《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當將施工圖設(shè)計文件報（）或者其他

有關(guān)部門審杳。

A縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門

B公安機關(guān)消防機構(gòu)

C國務(wù)院建設(shè)行政主管部門

D國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門

答案

A

16.題型：多選題

根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列合同中免責(zé)條款無效的是（）。A

造成對方人身傷害的B

因故意造成對方財產(chǎn)損失的C

因過失造成對方財產(chǎn)損失的D

因重大過失造成對方財產(chǎn)損失的E

意思表示不真實的

考點

2Z204014無效合同和效力待定合同的規(guī)定

解析

《合同法》第五十三條合同中的下列免責(zé)條款無效：（一）造成對方人身傷害的；（二）

因故意或者重大過失造成對方財產(chǎn)損失的。

考點：無效的免責(zé)條款

17.題型：多選題

下列國家機關(guān)中，有權(quán)制定地方性法規(guī)的有（）。*

A省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會及其常委會

B省、自治區(qū)、直轄市的人民政府

C省級人民政府所在地的市級人民代表大會及其常委會

D省級人民政府所在地的市級人民政府

E國務(wù)院各部委

答案

A,C

18.題型：多選題

抵押期間抵押人轉(zhuǎn)讓已經(jīng)辦理登記的抵押物，通知了抵押權(quán)人并告知了受讓人轉(zhuǎn)讓

物已經(jīng)抵押的情況，貝1］（）。*

A轉(zhuǎn)讓行為無效

B轉(zhuǎn)讓所得價款應(yīng)當由抵押權(quán)人所有

C轉(zhuǎn)讓所得價款可以向第三人提存

D轉(zhuǎn)讓所得價款只能提前清償債務(wù)

E轉(zhuǎn)讓行為有效

答案

C,E

解析

抵押人有義務(wù)妥善保管抵押物并保證其價值。抵押期間，抵押人轉(zhuǎn)讓已辦理登記

的抵押物，應(yīng)當通知抵押權(quán)人并告知受讓人轉(zhuǎn)讓物已經(jīng)抵押的情況;否則，該轉(zhuǎn)讓

行為無效。抵押人轉(zhuǎn)讓抵押物的價款，應(yīng)當向抵押權(quán)人提前清償所擔(dān)保的債權(quán)或者

向與抵押權(quán)人約定的第三人提存。超過債權(quán)的部分歸抵押人所有，不足部分由債務(wù)

人清償。轉(zhuǎn)讓抵押物的價款不得明顯低于其價值。抵押人的行為足以使抵押物價值

減少的，抵押權(quán)人有權(quán)要求抵押人停止其行為。

19.題型：單選題

關(guān)于合同撤銷權(quán)的行使，當事人必須從知道或者應(yīng)當知道撤銷事由之日起一定期限

內(nèi)行使撤銷權(quán)。該期限為（）年。

A1

B2

C3

D5

答案

A

解析

行使撤銷權(quán)應(yīng)當在知道或者應(yīng)當知道撤銷事由之日起1年內(nèi)行使，并應(yīng)當向人民

法院或者仲裁機構(gòu)申請。故選項A正確。

20.題型：單選題

甲單位2015年11月06日注冊陽光裝修公司，II月07日核準注冊，理論上此商

標的有效期是無限的，但要提出續(xù)展申請，甲單位未能在規(guī)定的續(xù)展期內(nèi)提出申

請，則此續(xù)展期申請最晚應(yīng)在（）提出A

2015年11月07日B

2025年05月07日C

2025年11月07日D

2026年05月07日

考點

2Z201062建設(shè)工程知識產(chǎn)權(quán)的常見種類、保護和侵權(quán)責(zé)任

解析

商標權(quán)是核準注冊后10年有效期。續(xù)展期是期滿前12個月內(nèi)申請續(xù)展注冊。故

2015年11月07日注冊+10年到期就是續(xù)展期的最后一日：2025年11月07日。特

別注意題目要求是續(xù)展期的最后一日。

考點：商標權(quán)。

21.題型：單選題

某工程施工合同中約定竣工日期為2012年10月31日，工程施工過程中出現(xiàn)了以

下情況：（1）開工時乙方設(shè)備延遲了7天進入施工場地；（2）施工中發(fā)生了洪

災(zāi)，拖延施工7天；（3）施工中非承包商原因停水、停電累計達到8小時；（4）

設(shè)計變更導(dǎo)致工程量增加的工作量達到7天，則該工程的實際竣工日期應(yīng)為

\A

11月7日B

II月14日C

II月21日D

11月28日

2Z204012建設(shè)工程工期和支付價款的規(guī)定

解析

因以下原因造成工期延誤，經(jīng)工程師確認，工期相應(yīng)順延：（1）發(fā)包人未能按專用

條款的約定提供圖紙及開工條件；（2）發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、

進度款，致使施工不能正常進行；（3）工程師未按合同約定提供所需指令、批準

等，致使施工不能正常地進行；（4）設(shè)計變更和工程量增加；（5）一周內(nèi)非承包

人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；（6）不可抗力；（7）專用條

款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。

考點：工期順延。

22.題型：單選題

某建設(shè)工程合同糾紛經(jīng)第二審人民法院審理，裁定發(fā)回原審人民法院重審。下列不

屬于發(fā)回重審原因的是（）。

A認定事實不清

B違反法定程序

c證據(jù)不足

D使用法律錯誤

答案

D

解析

答案D

根據(jù)《民事訴訟法》第153條的規(guī)定，第二審人民法院對上訴案件，經(jīng)過審理，按

照下列情形，分別處理：

原判決認定事實清楚，使用法律正確的，判決駁回上訴，維持原判決；

原判決適用法律錯誤的，依法改判；

原判決認定事實錯誤，或者原判決認定事實不清，證據(jù)不足，裁定撤銷原判決，發(fā)

回原審人民法院重審，或者查清事實后改判；

原判決違反法定程序，可能影響案件正確判斷的，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民

法院重審。

23.題型：單選題

《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》規(guī)定，特種設(shè)備使用單位有下列情形之一的，由特種設(shè)

備安全監(jiān)督管理部門責(zé)令限期改正；逾期未改正的，處（）罰款。A

1000元以上1萬元以下B

2000元以上I萬元以下C

2000元以上2萬元以下D

5000元以上2萬元以下

考點

2Z206044違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任

解析

《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》規(guī)定，特種設(shè)備使用單位有下列情形之一的，由特種設(shè)

備安全監(jiān)督管理部門責(zé)令限期改正；逾期未改正的，處2000元以上2萬元以下罰

款。

考點：制定事故應(yīng)急救援預(yù)案違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任

24.題型：單選題

關(guān)于建設(shè)工程專利權(quán)保護范圍的說法，正確的是（）*

A實用新型以申請時所附的說明書為準

B建設(shè)工程發(fā)明以其附圖為準

C外觀設(shè)計以在圖片或照片中該產(chǎn)品的外觀設(shè)計為準

D三類專利均以權(quán)利要求的內(nèi)容為準

答案

C

25.題型：單選題

2015年2月1日小李經(jīng)面試后合格并與某建筑公司簽訂了為期5年的用工合同，

并約定了試用期，則試用期最遲至（）。

A2015年2月28日

B2015年5月31日

C2015年8月1日

D2016年2月I日

答案

C

解析

勞動合同期限3個月以上不滿1年的，試用期不得超過1個月；勞動合同期限1

年以上不滿3年的，試用期不得超過2個月；3年以上固定期限和無固定期限的勞

動合同，試用期不得超過6個月。同一用人單位與同一勞動者只能約定1次試用

期。以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動合同或者勞動合同期限不滿3個月的，不得

約定試用期。試用期包含在勞動合同期限內(nèi)。勞動合同僅約定試用期的，試用期不

成立，該期限為勞動合同期限。

26.題型：單選題

總承包單位不按規(guī)定和合同約定支付安全防護、文明施工措施費用造成分包單位不

能及時落實安全防護措施導(dǎo)致發(fā)生事故的，由總承包單位負（）0

A連帶責(zé)任

B按份責(zé)任

C主要責(zé)任

D總責(zé)

答案

c

27.題型：單選題

甲乙雙方在合同條款達成一致后，甲方于當月4日簽字蓋章，乙方于當月8日簽字

蓋章。該合同約定須經(jīng)公證機構(gòu)公證并取得公證書后5日合同生效。當月18日取

得了公證書，則該合同成立日期為當月（）日?！?013】A

4B

8C

18D

24

考點

2Z204011建設(shè)工程施工合同的法定形式和內(nèi)容

解析

題目考查合同成立的時間。首先，按照《合同法》第32條規(guī)定：當事人采用書面

形式訂立合同的，自雙方當事人簽字或蓋章時合同成立；各方當事人簽字或蓋章不

在同一時間的，最后一方簽字或蓋章時合同成立。其次，解答本題時應(yīng)明確合同成

立與合同生效是不同的法律概念：合同成立是指當事人完成了簽訂合同的過程，即

一方發(fā)出要約，另一方予以承諾，合同即告成立；生效要件是合同成立并達到生效

的條件。未附生效條件的合同，自成立時生效。合同有效是指法律上認可合同的效

力。三者的聯(lián)系是：合同的生效與有效，皆以合同成立為前提。合同成立和生效屬

于事實判斷，合同有效屬于法律價值判斷。合同成立主要體現(xiàn)當事人的意志，體現(xiàn)

合同自由的原則。合同有效則體現(xiàn)國家價值判斷，反映了國家對合同關(guān)系的干預(yù)。

不生效不等于無效，如附條件、附期限的合同。已經(jīng)生效的合同，不一定有效，如

可變更可撤銷的合同。從題目上看：“…該合同約定須經(jīng)公證機構(gòu)公證并取得公證

書后5日合同生效。當月18日取得了公證書，…”，此段描述是指該合同的生效問

題，不可以此判斷合同成立的時間，是干擾項。“…甲方于當月4日簽字蓋章，乙

方于當月8日簽字蓋章”，應(yīng)以乙的簽字日為合同成立日，故B項正確。

考點：合同成立時間（已取消考點）。

28.題型：多選題

根據(jù)《民訴法》，起訴必須符合的條件有（）。*

A原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織

B有明確的被告

C有具體的訴訟請求和理由

D事實清楚，證據(jù)確定充分

E屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄

答案

A,B,C,E

29.題型：單選題

民用建筑節(jié)能，是指在保證民用建筑使用功能和（）的前提下，降低其使用過程

中能源消耗的活動。

A能源合理利用

B室內(nèi)溫度適宜

C減少能源消耗

D室內(nèi)熱環(huán)境質(zhì)量

答案

D

30.題型：單選題

項目負責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任不包括（）。

A對建設(shè)工程項目的安全施工負責(zé)

B確保安全生產(chǎn)費用的有效使用

C落實安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)規(guī)章和操作規(guī)程

D簽署危險性較大的工程安全專項施工方案

答案

D

31.題型：單選題

甲委托乙采購一種新材料并簽訂了材料采購委托合同，經(jīng)甲同意，乙將新材料采購

事務(wù)轉(zhuǎn)委托給丙。關(guān)于該轉(zhuǎn)委托中責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（）。*

A乙對丙的行為承擔(dān)責(zé)任

B乙僅對丙的選任及其對丙的指示承擔(dān)責(zé)任

C甲與乙對丙的行為承擔(dān)連帶責(zé)任

D乙對丙的選任及其對丙的指示，由甲與乙承擔(dān)連帶責(zé)任

答案

B

32.題型：單選題

乙施工單位通過招標程序中標了甲開發(fā)公司的一個施工項目。簽約前，甲要求讓利

5%,否則不簽施工合同。后雙方按中標價簽訂了備案合同，同時簽訂了讓利5%的

補充協(xié)議。竣工結(jié)算時，甲按讓利協(xié)議扣減結(jié)算總價5%,乙以自己虧損為由不同

意讓利并向法院提起訴訟，要求按中標價結(jié)算。下列說法正確的是()。

A應(yīng)以備案合同作為結(jié)算工程價款依據(jù)

B該補充協(xié)議屬于可撤銷合同

C應(yīng)以補充協(xié)議作為結(jié)算工程價款一依據(jù)

D乙方行為構(gòu)成合同違約

答案

A

33.題型：單選題

根據(jù)《勞動合同法》，勞動合同期限一年以上不滿三年的，試用期不得超過

()O

A4個月

B3個月

C2個月

D1個月

答案

C

34.題型：多選題

關(guān)于施工合同的義務(wù)下列說法正確的是（）。

A施工合同的義務(wù)包括完成施工任務(wù)和支付工程價款

B對于完成施工任務(wù),建設(shè)單位是債務(wù)人,施工單位是債權(quán)人

C對于支付工程價款,建設(shè)單位是債權(quán)人,施工單位是債務(wù)人

D對于支付工程價款,建設(shè)單位是債務(wù)人,施工單位是債權(quán)人

E對于完成施工任務(wù),建設(shè)單位是債權(quán)人,施工單位是債務(wù)人

答案

A,D,E

解析

對于完成施工任務(wù)，施工單位是債務(wù)人，建設(shè)單位是債權(quán)人；對于支付工程價

款，建設(shè)單位是債務(wù)人，施工單位是債權(quán)人。

35.題型：單選題

根據(jù)《物權(quán)法》的相關(guān)規(guī)定.以建筑物抵押的.抵押權(quán)自（）時設(shè)立.

A交付

B抵押合同生效

C登記

D建筑物竣工驗收

答案

C

36.題型：單選題

下列構(gòu)成犯罪，依法追究刑事責(zé)任的行為不包括（）。

A盜掘古文化遺址、古墓葬

B將國家禁止出境的珍貴文物私自出售給外國人

C非法侵占國有文物

D將文物贈送給親友或朋友

答案

D

解析

《文物保護法》規(guī)定，有下列行為之一，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：（1）

盜掘古文化遺址、古墓葬的；（2）故意或者過失損毀國家保護的珍貴文物的；……（4）

將國家禁止出境的珍貴文物私自出售或者送給外國人的；（5）以牟利為目的倒賣國

家禁止經(jīng)營的文物的；（6）走私文物的；（7）盜竊、哄搶、私分或者非法侵占國有文

物的；（8）應(yīng)當追究刑事責(zé)任的其他妨害文物管理行為。

37.題型：單選題

企業(yè)首次申請或增項申請資質(zhì)的，應(yīng)當申請（）資質(zhì).

A較高等級的

B最低等級的

C與自身能力相適應(yīng)的

D與承包的工程業(yè)績相符的

答案

B

38.題型：單選題

下列關(guān)于勞動合同期限的說法中.正確的是（）.

A勞動合同期限是勞動合同存在的前提條件

B無固定期限勞動合同沒有終止時間

C勞動合同期限不包括試用期限

D以完成一定任務(wù)為期限的勞動合同屬于固定期限勞動合同

答案

A

39.題型：單選題

某材料供應(yīng)商，不按材料采購合同的約定交付材料，材料供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)().

A侵權(quán)責(zé)任

B違約責(zé)任

C刑事責(zé)任

D行政責(zé)任

答案

B

40.題型：單選題

施工企業(yè)主要負責(zé)人對安全生產(chǎn)的責(zé)任包括()。

A工程項目實行總承包的，定期考核分包企業(yè)安全生產(chǎn)管理情況

B督促落實本單位重大危險源的安全管理措施

C在施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)工程項目質(zhì)量安全生產(chǎn)活動

D保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施

答案

D

解析

《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責(zé)人對本單位的安全生產(chǎn)工作全面

負責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責(zé)人對本單位安全生產(chǎn)工作負有下列職責(zé)：(1)建

立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制;(2)組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)

程;(3)保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施;(4)督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，

及時消除生產(chǎn)安全事故隱患;(5)組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)

案;(6)及時、如實報告生產(chǎn)安全事故;(7)組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)

計劃。《建筑施工企業(yè)主要負責(zé)人、項目負責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)

管理規(guī)定》中規(guī)定，項目負責(zé)人對本項目安全生產(chǎn)管理全面負責(zé)，應(yīng)當建立項目安

全生產(chǎn)管理體系，明確項目管理人員安全職責(zé)，落實安全生產(chǎn)管理制度，確保項目

安全生產(chǎn)費用有效使用。項目負責(zé)人應(yīng)當按規(guī)定實施項目安全生產(chǎn)管理，監(jiān)控危險

性較大分部分項工程，及時排查處理施工現(xiàn)場安全事故隱患，隱患排查處理情況應(yīng)

當記入項目安全管理檔案;發(fā)生事故時，應(yīng)當按規(guī)定及時報告并開展現(xiàn)場救援。工

程項目實行總承包的，總承包企業(yè)項目負責(zé)人應(yīng)當定期考核分包企業(yè)安全生產(chǎn)管理

情況。

41.題型：單選題

《文物保護法》規(guī)定，擅自遷移、拆除不可移動文物的，尚不構(gòu)成犯罪的，由縣級

以上人民政府文物主管部門責(zé)令改正，造成嚴重后果的，處（）以下的罰款。A

5萬元以上50萬元以下的B

10萬元以上50萬元以下的C

5萬元以上10萬元以下的D

20萬元以上50萬元以下的

考點

2Z205034違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任

解析

《文物保護法》規(guī)定，有下列行為之一，尚不構(gòu)成犯罪的，由縣級以上人民政府文

物主管部門責(zé)令改正，造成嚴重后果的，處5萬元以上50萬元以下的以下的罰

款。

考點：在文物保護單位的保護范圍和建設(shè)控制地帶內(nèi)進行建設(shè)工程違法行為應(yīng)承擔(dān)

的法律責(zé)任

42.題型：多選題

下列施工合同中，屬于無效合同的有（）。

A施工企業(yè)借用他人資質(zhì)簽訂的

B施工企業(yè)與建設(shè)單位串通投標，中標后簽訂的

C建設(shè)工程依法必須進行招標而未招標的

D施工企業(yè)超越資質(zhì)等級與建設(shè)單位簽訂的

E施工企業(yè)將其承包的部分非主體工程分包的

答案

A,B,C,D

解析

《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)

定，建設(shè)工程施工合同具有下列情形之一的，應(yīng)當根據(jù)《合同法》第52條第5項

的規(guī)定（即違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定），認定無效：（1）承包人未取得建筑施

工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的;（2）沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工

企業(yè)名義的;（3）建設(shè)工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。同時還規(guī)定，承

包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施

工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。

43.題型：單選題

甲施工企業(yè)與乙水泥廠簽訂水泥供應(yīng)合同，在約定的履行日期屆滿時，水泥廠未能

按時供應(yīng)水泥。由于甲施工企業(yè)沒有采取適當措施尋找貨源，致使損失擴大。對于

擴大的損失應(yīng)該由（）。

A乙水泥廠承擔(dān)

B雙方連帶責(zé)任

C雙方按比例承擔(dān)

D甲施工企業(yè)承擔(dān)

答案

D

44.題型：單選題

《水下文物保護管理條例》規(guī)定，水下文物不包括（）以后的與重大歷史事件、

革命運動以及著名人物無關(guān)的水下遺存。A

1900年B

1910年C

1911年D

1920年

考點

2Z205031受國家保護的文物范圍

解析

《水下文物保護管理條例》規(guī)定，水下文物是指遺存于下列水域的具有歷史、藝術(shù)

和科學(xué)價值的人類文化遺產(chǎn)，不包括1911年以后的與重大歷史事件、革命運動以

及著名人物無關(guān)的水下遺存。故選項C正確。

考點：水下文物的保護范圍

45.題型：單選題

某建設(shè)單位在工程竣工驗收合格后，未按規(guī)定移交地下管線工程檔案，造成施工單

位在施工中損壞了地下管線，受到建設(shè)主管部門的處罰。下列不屬于該案處罰范圍

的是（）。

A責(zé)令改正，處1萬元以上10萬元以下的罰款

B對單位直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處單位罰款數(shù)額5%以上10%

以下的罰款

C依法承擔(dān)地下管線損害相應(yīng)的賠償責(zé)任

D構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任

答案

D

解析

《城市地下管線工程檔案管理辦法》規(guī)定，建設(shè)單位違反本辦法規(guī)定，未移交地

下管線工程檔案的，由建設(shè)主管部門責(zé)令改正，處1萬元以上10萬元以下的罰

款；對單位直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處單位罰款數(shù)額5%以上1

0%以下的罰款；因建設(shè)單位未移交地下管線工程檔案，造成施工單位在施工中損

壞地下管線的，建設(shè)單位依法承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。故選項D正確。

46.題型：單選題

貨運合同的托運人未按照約定包裝貨物，承運人可以（）。

A留置貨物

B要求賠償

C解除合同

D拒絕運輸

答案

D

47.題型：單選題

如果工程建設(shè)中擬采用的新技術(shù)、新材料不符合現(xiàn)行強制性標準規(guī)定的，在采用前

應(yīng)當履行規(guī)定的管理程序，完整和正確的程序是（）。

A由擬采用單位提請建設(shè)單位組織專題論證，報工程所在地的建設(shè)行政主管部門或

標準管理部門審定

B由擬采用單位提請建設(shè)單位組織專題論證，報批準標準的建設(shè)行政主管部門或國

務(wù)院有關(guān)部門審定

C由擬采用單位組織專題論證，報批準標準的建設(shè)行政主管部門或國務(wù)院有關(guān)部門

審定

D由建設(shè)單位提請工程所在地的建設(shè)行政主管部門組織專題論證，報國務(wù)院標準管

理部門審定

答案

B

48.題型：多選題

下列選項中，注冊建造師享有的權(quán)利包括（）.

A使用注冊建造師名稱

B保管和使用本人注冊證書、執(zhí)業(yè)印章

C在執(zhí)業(yè)范圍外從事相關(guān)專業(yè)的執(zhí)業(yè)活動

D對侵犯本人權(quán)利的行為進行申述

E介入與自己有利害關(guān)系的商務(wù)

答案

A,B,D

49.題型：單選題

招標人澄清或者修改招標文件的內(nèi)容可能影響資格預(yù)審申請文件或者投標文件編制

的，應(yīng)當在（）以書面形式通知所有獲取資格預(yù)審文件或者招標文件的潛在投標

人。

A提交資格預(yù)審申請文件截止時間至少7日前，或者投標截止時間至少20日前

B提交資格預(yù)審申請文件截止時間至少3日前，或者投標截止時間至少15日前

C提交資格預(yù)審申請文件截止時間至少3日前，或者投標截止時間至少20日前

D提交資格預(yù)審申請文件截止時間至少7日前，或者投標截止時間至少15日前

答案

B

解析

《招標投標法實施條例》進一步規(guī)定，招標人可以對已發(fā)出的資格預(yù)審文件或者

招標文件進行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的內(nèi)容可能影響資格預(yù)審申請文

件或者投標文件編制的，招標人應(yīng)當在提交資格預(yù)審申請文件截止時間至少3日

前，或者投標截止時間至少15日前，以書面形式通知所有獲取資格預(yù)審文件或者

招標文件的潛在投標人；不足3日或者15日的，招標人應(yīng)當順延提交資格預(yù)審申

請文件或者投標文件的截止時間。

50.題型：多選題

建設(shè)用地使用權(quán)人將建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、互換、出資、贈與或者抵押，應(yīng)當符合

的規(guī)定有（）。*

A應(yīng)當向登記機構(gòu)申請變更登記

B當事人應(yīng)當采取書面形式訂立相應(yīng)的合同

C當事人可以采取書面或口頭形式訂立相應(yīng)的合同

D附著于該土地上的建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施分開處分

E使用期限由當事人約定.但不得超過建設(shè)用地使用權(quán)的剩余期限

答案

A,B,E

解析

建設(shè)用地使用權(quán)人將建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、互換、出資、贈與或者抵押，應(yīng)當符

合以下規(guī)定：（1）當事人應(yīng)當采取書面形式訂立相應(yīng)的合同。使用期限由當事人

約定，但不得超過建設(shè)用地使用權(quán)的剩余期限。（2）應(yīng)當向登記機構(gòu)申請變更登

記。（3）附著于該土地上的建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施一并處分。

51.題型：單選題

某施工企業(yè)與材料供應(yīng)商訂立的合同中約定了違約金5萬元，同時約定由施工企業(yè)

支付供應(yīng)商定金4萬元。后來供應(yīng)商未能交貨，施工企業(yè)為最大限度維護自身利

益，可以要求供應(yīng)商支付（）萬元。[2015]A

13B

9C

8D

5

考占

2Z204016違約責(zé)任及違約責(zé)任的免除

解析

違約金和定金。

考點：違約金和定金

52.題型：多選題

下列爭議中，屬于勞動爭議范圍的是()。

A家庭與家政服務(wù)人員之間的爭議

B個體工匠與學(xué)徒之間的爭議

C因確認勞動關(guān)系發(fā)生的爭議

D因工作時間發(fā)生的爭議

E因終止勞動合同發(fā)生的爭議

答案

C,D,E

解析

按照2007年12月頒布的《中華人民共和國勞動爭議調(diào)解仲裁法》(以下簡稱

《勞動爭議仲裁法》)和2001年4月發(fā)布的《最高人民法院關(guān)于審理勞動爭議案件

適用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，勞動爭議的范圍主要是：(1)因確認勞動關(guān)系

發(fā)生的爭議;(2)因訂立、履行、變更、解除和終止勞動合同發(fā)生的爭議;(3)因除名、

辭退和辭職、離職發(fā)生的爭議;(4)因工作時間、休息休假、社會保險、福利、培訓(xùn)

以及勞動保護發(fā)生的爭議;(5)因勞動報酬、工傷醫(yī)療費、經(jīng)濟補償或者賠償金等發(fā)

生的爭議;(6)勞動者與用人單位在履行勞動合同過程中發(fā)生的糾紛;(7)勞動者與用人

單位之間沒有訂立書面勞動合同，但已形成勞動關(guān)系后發(fā)生的糾紛;(8)勞動者退休

后，與尚未參加社會保險統(tǒng)籌的原用人單位因追索養(yǎng)老金、醫(yī)療費、工傷保險待遇

和其他社會保險而發(fā)生的糾紛;(9)法律、法規(guī)規(guī)定的其他勞動爭議。2006年8月發(fā)

布的《最高人民法院關(guān)于審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋(二)》規(guī)定，

下列糾紛不屬于勞動爭議：(1)勞動者請求社會保險經(jīng)辦機構(gòu)發(fā)放社會保險金的糾

紛;(2)勞動者與用人單位因住房制度改革產(chǎn)生的公有住房轉(zhuǎn)讓糾紛;(3)勞動者對勞動

能力鑒定委員會的傷殘等級鑒定結(jié)論或者對職業(yè)病診斷鑒定委員會的職業(yè)病診斷鑒

定結(jié)論的異議糾紛;(4)家庭或者個人與家政服務(wù)人員之間的糾紛;(5)個體工匠與幫

工、學(xué)徒之間的糾紛;(6)農(nóng)村承包經(jīng)營戶與受雇人之間的糾紛。

53.題型：多選題

下列責(zé)任中，屬于行政處罰的有()。

A責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)

B罰金

C暫扣或者吊銷執(zhí)照

D賠償損失

E治安拘留

答案

A,C,E

54.題型：單選題

某建設(shè)項目可能造成重大環(huán)境影響時，建設(shè)單位應(yīng)當在計劃部門批準建設(shè)項目設(shè)計

任務(wù)書之前組織編制環(huán)境影響（）。*

A報告書

B報告表

C公告書

D登記表

答案

A

55.題型：多選題

按照《建筑法》和《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，未取得資質(zhì)證書承攬工程應(yīng)

承擔(dān)的法律責(zé)任包括（）.

A予以取締

B對施工單位處以工程合同價款2%以上4%以下的罰款

C一年內(nèi)不得申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)

D有非法所得的予以沒收

E3年內(nèi)不得申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)

答案

A,B,D

56.題型：單選題

項目經(jīng)理強令作業(yè)人員違章冒險作業(yè)，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后

果的，其行為構(gòu)成（）。

A重大勞動安全事故罪

B重大責(zé)任事故罪

C工程重大安全事故罪

D危害公共安全罪

答案

B

57.題型：單選題

王某應(yīng)聘到某施工單位，雙方于4月15日簽訂為期3年的勞動合同，其中約定試

用期3個月，次日合同開始履行。7月18日，王某擬解除勞動合同，則（）。

A必須取得用人單位同意

B口頭通知用人單位即可

C應(yīng)提前30日以書面形式通知用人單位

D應(yīng)報請勞動行政主管部門同意后以書面形式通知用人單位

答案

C

解析

勞動者提前30日以書面形式通知用人單位，可以解除勞動合同。勞動者在試用

期內(nèi)提前3日通知用人單位，可以解除勞動合同。故C選項正確。

58.題型：單選題

同一動產(chǎn)上已設(shè)立抵押權(quán)或者質(zhì)權(quán)，該動產(chǎn)又被留置，（）優(yōu)先受償。*

A抵押權(quán)人

B質(zhì)權(quán)人

C留置權(quán)人

D已登記的擔(dān)保物權(quán)人

答案

C

解析

《物權(quán)法》第二百三十九條規(guī)定：“同一動產(chǎn)上已設(shè)立抵押權(quán)或者質(zhì)權(quán)，該動產(chǎn)

又被留置的，留置權(quán)人優(yōu)先受償?！?/p>

59.題型：單選題

當事人向仲裁委員會所在地中級人民法院提出有關(guān)證據(jù)，申請撤銷仲裁裁決的，應(yīng)

當在收到裁決書之日起()個月內(nèi)提出。

A1

B2

C3

D6

答案

D

解析

1，撤銷仲裁裁決應(yīng)當向做出裁決的仲裁委員會所在地中級法院提出。2,撤銷仲

裁裁決的申請應(yīng)當在收到裁決書六個月內(nèi)提出。

60.題型：單選題

人民法院對仲裁進行司法監(jiān)督時，對于涉外仲裁裁決僅審查其()o

A主體問題

B程序問題

C實體問題

D法律適用問題

答案

B

解析

對涉外仲裁裁決和國外仲裁裁決僅對其程序事項進行審查，且當事人不得以裁決

書的實體錯誤為由提出不予執(zhí)行和撤銷的申請；人民法院也不得審查其實體問題。

B項正確。

61.題型：多選題

某體育館工程實行工程總承包，發(fā)包單位可以將工程的（）一并發(fā)包給一個工程

總承包單位。

A代建

B施工

C監(jiān)理

D設(shè)計

E設(shè)備采購

答案

B,D,E

解析

本題考查的是工程發(fā)包制度。建筑工程的發(fā)包單位可將建筑工程的勘察、設(shè)計、

施工、設(shè)備采購一并發(fā)包給一個工程總承包單位；也可以將勘察、設(shè)計、施工、設(shè)

備采購的一項或多項發(fā)包給一個承包單位。

62.題型：多選題

國務(wù)院《計算機軟件保護條例》規(guī)定，計算機軟件，是指（）。A

計算機程序B

程序設(shè)計說明書C

用戶手冊D

流程圖E

工程設(shè)計圖

考點

2Z201062建設(shè)工程知識產(chǎn)權(quán)的常見種類、保護和侵權(quán)責(zé)任

解析

國務(wù)院《計算機軟件保護條例》規(guī)定，計算機軟件，是指計算機程序及其有關(guān)文

檔。

考點：計算機軟件的的概念。

63.題型：單選題

按照《節(jié)約能源法》、《循環(huán)經(jīng)濟促進法》的規(guī)定，節(jié)能激勵措施不包括（）o

A政府資金扶持

B財政安排節(jié)能專項資金

C稅收優(yōu)惠和信貸支持

D價格政策和表彰獎勵

答案

A

64.題型：多選題

某建筑工程公司進行經(jīng)濟性裁員，依據(jù)《勞動法》的規(guī)定，在下列人員中，該建筑

工程公司應(yīng)當優(yōu)先留用的人員有（）o

A技工小王與該公司簽了無固定期限勞動合同

B業(yè)務(wù)員小錢，曾經(jīng)受過傷，醫(yī)療期剛滿

C職工孫某，家庭無其他就業(yè)人員，需扶養(yǎng)老人和子女

D工程師老李與本單位訂立有10年固定期限勞動合同

E員工張某，剛與本公司簽訂了固定期限為1年的勞動合同，試用期尚未滿

答案

A,C,D

65.題型：單選題

甲施工企業(yè)建筑專業(yè)施工總承包一級資質(zhì)，乙施工企業(yè)建筑專業(yè)施工總承包二級資

質(zhì)，丙施工企業(yè)建筑專業(yè)施工總承包特級資質(zhì)，三方組成聯(lián)合體，則資質(zhì)等級按照

（）的業(yè)務(wù)許可范圍承攬工程A

甲施工單位B

乙施工單位C

丙施工單位D

三家聯(lián)合體綜合確定

考點

2Z202022禁止無資質(zhì)或越級承攬工程的規(guī)定

解析

《建筑法》規(guī)定，兩個以上不同資質(zhì)等級的單位實行聯(lián)合共同承包的，應(yīng)當按照資

質(zhì)等級低的單位的業(yè)務(wù)許可范圍承攬工程。

考點：聯(lián)合共同承包的有關(guān)法律規(guī)定。

66.題型：單選題

甲建筑公司與在其公司工作了15年的海外部副總王經(jīng)理解除了勞動合同，甲建筑公

司向王經(jīng)理支付經(jīng)濟補償?shù)哪晗拮罡卟怀^（）支付。

A6年

B10年

C15年

D12年

答案

D

67.題型：單選題

取得建造師資格證書并經(jīng)（）后，方有資格以建造師名義擔(dān)任建設(shè)工程項目施工

的項目經(jīng)理。

A登記

B注冊

C備案

D所在單位考核合格

答案

B

68.題型：單選題

《建設(shè)工程施工合同（示范文本））》（GF-2013-0201）主要由（）三部分組

成。

A總則、通用條件、專用條件

B總則、分則、附則

C總則、正文、附件

D合同協(xié)議書、通用合同條款、專用合同條款

答案

D

69.題型：單選題

法的效力層級規(guī)定了上位法與下位法的法律地位與效力，下列說法中正確的是

（）O

A《建筑法》高于《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》

B《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》高于《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》

C《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》高于《建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例》

D《天津市建筑市場管理條例》高于《北京市建筑市場管理條例》

答案

A

解析

在我國法律體系中，法律的效力層級是上位法高于下位法，具體表現(xiàn)為：憲法一

法律一行政法規(guī)一地方性法規(guī)等，其法律地位與效力依次降低，同時，地方性法規(guī)

之間沒有高低上下之分。故選項A正確。

70.題型：單選題

《綠色施工導(dǎo)則》規(guī)定，應(yīng)就地取材，施工現(xiàn)場500千米以內(nèi)生產(chǎn)的建筑材料用量

占建筑材料總重量的（）以上。A

50%B

60%C

70%D

80%

考點

2Z205021施工合理使用與節(jié)約能源的規(guī)定

解析

《綠色施工導(dǎo)則》進一步規(guī)定，應(yīng)就地取材，施工現(xiàn)場500公里以內(nèi)生產(chǎn)的建筑材

料用量占建筑材料總重量的70%以上。

考點：節(jié)材與材料資源利用

71.題型：多選題

在國務(wù)院和國務(wù)院有關(guān)主管部門及省、自治區(qū)、直轄市人民政府劃定的自然保護

區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、飲用水水源保護區(qū)、基本農(nóng)田保護區(qū)和其他需要特別保護的區(qū)域

內(nèi)，禁止建設(shè)（）.

A封閉式垃圾站

B生活垃圾填埋場

C工業(yè)固體廢物集中貯存、處置的設(shè)施

D工業(yè)固體廢物集中貯存、處置的場所

E建筑垃圾臨時堆放的場所

答案

B,C,D

72.題型：多選題

專項方案編制應(yīng)當包括的內(nèi)容有（）o

A安全措施費用

B勞動力計劃

C施工計劃

D計算書及相關(guān)圖紙

E施工安全保證措施

答案

B,C,D,E

解析

本題涉及的考點是專項方案編制應(yīng)當包括的內(nèi)容。專項方案編制應(yīng)當包括以下內(nèi)

容：①工程概況;②編制依據(jù);③施工計劃;④施工工藝技術(shù);⑤施工安全保證措施;⑥

勞動力計劃;⑦計算書及相關(guān)圖紙。

73.題型：單選題

根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，在工程建設(shè)過程中，對違反國家規(guī)定，降低工程

質(zhì)量標準，造成重大安全事故，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)對（）依法追究刑事責(zé)任。

[2015]A

法定代表人B

經(jīng)營負貴人C

項目負責(zé)人D

直接負責(zé)人

考點

2Z207026違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任

解析

工程重大安全事故罪，此題題干問法不準確，問的是《條例》，就是超綱的。

考點：構(gòu)成犯罪的追究刑事責(zé)任

74.題型：多選題

某裝飾公司委托某經(jīng)貿(mào)公司代理采購一批樹脂材料，關(guān)于兩者之間的法律關(guān)系，說

法正確的是（）。A

經(jīng)貿(mào)公司是以裝飾公司的名義同第三人簽訂采購合同B

經(jīng)貿(mào)公司可以再自行委托他人代為采購上述材料C

裝飾公司只能將材料款項交付給經(jīng)貿(mào)公司D

經(jīng)貿(mào)公司可就材料質(zhì)量問題直接向供貨方提出異議E

供貨方只能向經(jīng)貿(mào)公司主張付款

考點

2Z201031代理的法律特征和主要種類

解析

本題考查的是建設(shè)工程代理法律關(guān)系。B轉(zhuǎn)委托必須征得委托人的同意，C可以直

接支付給供貨方；承擔(dān)法律后果的是裝飾公司，所以供貨方應(yīng)向裝飾公司主張權(quán)

利。E承擔(dān)后果的裝飾公司

75.題型：單選題

關(guān)于意外傷害保險說法錯誤的是（）。A

鼓勵建設(shè)單位為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險B

施工單位應(yīng)當依法為職工參加工傷保險C

施工單位繳納工傷保險費D

施工企業(yè)繳納意外傷害險保險費

考點

2Z201082建設(shè)工程保險的主要種類和投保權(quán)益

解析

《建筑法》規(guī)定，鼓勵企業(yè)為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險，支付保險

費。

《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，施工單位應(yīng)當為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)人員

的辦理意外傷害險。意外傷害險費由施工單位支付。實行施工總承包的，由總承包

單位支付意外傷害保險費。

A是建設(shè)單位說法錯誤。

考點：工傷保險和建筑職工意外傷害險。

76.題型：單選題

代理人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)限范圍或代理權(quán)終止后進行“代理”活動的，屬于（）.

A有權(quán)代理

B無權(quán)代理

C表見代理

D濫用代理權(quán)

答案

B

77.題型：單選題

下列招標人的行為中，除（）以外都屬于串通投標人投標.

A間接向投標人泄露標底

B暗示投標人降低報價

C邀請信得過的承包公司投標

D授意投標人修改投標文件

答案

C

78.題型：單選題

監(jiān)理單位重新檢查已隱蔽部位，檢查結(jié)果合格，說法正確的是（）。[2014]A

費用由施工企業(yè)承擔(dān)B

工期不予順延C

視為建設(shè)單位違約D

施工企業(yè)可主張合理利潤

考點

2Z207024施工質(zhì)量檢驗和返修的規(guī)定

解析

承包人覆蓋工程隱蔽部位后，發(fā)包人或監(jiān)理人對質(zhì)量有疑問的，可要求承包人對已

覆蓋的部位進行鉆孔探測或揭開重新檢查，承包人應(yīng)遵照執(zhí)行，并在檢查后重新覆

蓋回復(fù)原狀。經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量符合合同要求的，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費用

和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。

考點：施工質(zhì)量檢驗制度

79.題型：單選題

根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》規(guī)定，說法錯誤的是（）。*

A安全生產(chǎn)許可證的有效期為3年

B企業(yè)應(yīng)于期滿前3個月向建設(shè)行政主管部門辦理延期手續(xù)

C安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，未發(fā)生死亡事故的，可以不審查而直接辦理延期手續(xù)

D建筑施工企業(yè)變更名稱、地址、法定代表人應(yīng)及時辦理安全生產(chǎn)許可證變更手續(xù)

答案

C

解析

企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，嚴格遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，未發(fā)生死

亡事故的，安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿時，經(jīng)原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)同

意，不再審查，安全生產(chǎn)許可證有效期延期3年。

80.題型：單選題

甲房地產(chǎn)公司在A地塊開發(fā)住宅小區(qū)，為滿足該小區(qū)的住戶觀景的需要，便于相

鄰的乙工廠協(xié)商約定，甲公司支付乙工廠800萬元，乙工廠在20年內(nèi)不在本廠區(qū)

建設(shè)15米以上的建筑物，以免遮檔住戶觀景。合同簽訂生效后甲公司即支付了全

部款項。后來，甲公司將A塊地的建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙置業(yè)公司。關(guān)于A地

塊權(quán)利的說法，正確的是（）。*

A甲公司對乙工廠的土地擁有地役權(quán)

B甲公司對乙工廠的土地擁有擔(dān)保物權(quán)

C甲公司約定的權(quán)利自合同公證后獲得

D甲公司轉(zhuǎn)讓A地塊后，丙公司不享有該項權(quán)利

答案

A

解析

地役權(quán)是從權(quán)利，對受讓人繼續(xù)有效。

81.題型：單選題

甲建筑工程公司委托王某購買一批建筑材料并負責(zé)運到施工工地。在運輸途中發(fā)生

了洪水，造成了時間延誤和部分材料損毀。在這種情況下王某（）。

A承擔(dān)材料毀損的責(zé)任

B承擔(dān)時間延誤的責(zé)任

C承擔(dān)全部責(zé)任

D不承擔(dān)任何責(zé)任

答案

D

82.題型：多選題

下列選項中，符合頒發(fā)施工許可證法定條件的有（）。

A已經(jīng)辦理了建設(shè)工程用地批準手續(xù)

B建設(shè)工期不足一年的，銀行出具的到位資金證明達到工程合同價款的30%

C經(jīng)公安機關(guān)消防機構(gòu)依法審查工程消防設(shè)計合格

D施工單位編制的施工組織設(shè)計中有根據(jù)工程特點制定的保證工程質(zhì)量、安全的措

施

E需要拆遷的，其拆遷進度符合建設(shè)工程開工的要求

答案

A,C,D

解析

《建筑法》規(guī)定，申請領(lǐng)取施工許可證，應(yīng)當具備下列條件；（1）已經(jīng)辦理該

建筑工程用地批準手續(xù)；（2）在城市規(guī)劃區(qū)的建筑工程，已經(jīng)取得規(guī)劃許可證；

（3）需要拆遷的，其拆遷進度符合施工要求；（4）已經(jīng)確定建筑施工企業(yè)；

（5）有滿足施工需要的施工圖紙及技術(shù)資料；（6）有保證工程質(zhì)量和安全的具體

措施；（7）建設(shè)資金已經(jīng)落實；（8）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

83.題型：多選題

依法必須進行施工招標的工程建設(shè)項目，可以采用邀請招標的情形有（）。*

A項目受自然地域環(huán)境限制，只有少數(shù)潛在投標人可供選擇

B施工主要技術(shù)采用不可替代的專利或者專有技術(shù)

C采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大

D涉及國家安全，國家秘密或者搶險救災(zāi)，適宜招標但不宜公開招標

E在建工程追加附屬小型工程或者主體加層工作

答案

A,C,D

84.題型：單選題

某工程施工合同約定，2004年1月1日業(yè)主應(yīng)向承包商支付工程款但卻沒有支

付，2004年12月1日承包商確認權(quán)利被侵害并就此向法院起訴。由于承包商提起

訴訟，訴訟時效將可至（）。

A2005年1月1日

B2006年2月1日

C2006年8月I日

D2006年12月1日

答案

D

85.題型：單選題

根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，對于未真實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況的發(fā)生經(jīng)營單位可

以（）。

A降低資質(zhì)等級

B給與警告

C吊銷營業(yè)執(zhí)照

D責(zé)令限期改正

答案

D

解析

《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，責(zé)令限期改正，可以處

5萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處5萬元以上10萬元

以下的罰款，對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1萬元以上2萬元以

下的罰款：（1）未按照規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備安全生產(chǎn)管理人員

的；（2）建筑施工、道路運輸單位的主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未按照規(guī)定

經(jīng)考核合格的；（3）未按照規(guī)定對從業(yè)人員、被派遣勞動者、實習(xí)學(xué)生進行安全

生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，或者未按照規(guī)定如實告知有關(guān)的安全生產(chǎn)事項的；（4）未如實

記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況的；（5）未將事故隱患排查治理情況如實記錄或者

未向從業(yè)人員通報的；（6）未按照規(guī)定制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案或者未定

期組織演練的；（7）特種作業(yè)人員未按照規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)并取得相應(yīng)

資格，上崗作業(yè)的。

86.題型：單選題

下列選項中，除（）以外均為出賣人的標的物存在權(quán)利瑕疵.

A標的物不具有約定或法定的品質(zhì)

B出賣人對標的物沒有完全的所有權(quán)或處分權(quán)

C標的物的處分涉及其他人的物權(quán)

D標的物的處分涉及第三人的利益

答案

A

87.題型：多選題

下列選項中，職工不繳納的保險費有（）。A

基本醫(yī)療保險B

工傷保險C

失業(yè)保險D

生育保險E

基本養(yǎng)老保險

考點

2Z204024勞動保護的規(guī)定

解析

職工應(yīng)當參加工傷保險,由用人單位繳納工傷保險費，職工不繳納工傷保險費。職工

應(yīng)當參加生育保險，由用人單位按照國家規(guī)定繳納生育保險費，職工不繳納生育保

險費。

考點：工傷保險

88.題型：單選題

關(guān)于注冊建造師執(zhí)業(yè)管理的說法，正確的是（）。*

A施工中形成的施工管理文件，應(yīng)當由注冊建造師簽字或蓋執(zhí)業(yè)印章

B施工單位簽署質(zhì)量合格的文件上，必須有注冊建造師的簽字蓋章

C所有工程施工項目負責(zé)人必須由本專業(yè)注冊建造師擔(dān)任

D大型工程項目施工負責(zé)人可以由一級或二級注冊建造師擔(dān)任

答案

B

89.題型：單選題

國務(wù)院某部對一企業(yè)做出罰款50萬元的處罰。該企業(yè)不服，向該部申請行政復(fù)

議。下列哪一說法是正確的（）o

A在行政復(fù)議中，不應(yīng)對罰款決定的適當性進行審查

B企業(yè)不可以委托代理人參加行政復(fù)議

C如在復(fù)議過程中企業(yè)撤回復(fù)議的，可以再以同一事和理由提出復(fù)議申請

D如企業(yè)對復(fù)議決定不服向國務(wù)院申請裁決，企業(yè)對國務(wù)院的裁決不服向法院起訴

的，法院不予受理

答案

D

解析

《行政復(fù)議法》第14條規(guī)定:“對國務(wù)院部門或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府

的具體行政行為不服的，向作出該具體行政行為的國務(wù)院部門或者省、自治區(qū)、直

轄市人民政府申請行政復(fù)議.對行政復(fù)議決定不服的，可以向人民法院提起行政訴

訟，也可以向國務(wù)院申請裁決，國務(wù)院依照本法的規(guī)定作出最終裁決.”由此可知，國

務(wù)院的裁決是最終的，不可訴，所以D項正確.

90.題型：多選題

根據(jù)《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程實行見證取樣和送檢的規(guī)定》，下列試

塊、試件和材料必須實施見證取樣和送檢的有（）。

A用