大型建筑工地承攬合同模板_第1頁
大型建筑工地承攬合同模板_第2頁
大型建筑工地承攬合同模板_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

大型建筑工地承攬合同模板這是小編精心編寫的合同文檔，其中清晰明確的闡述了合同的各項重要內容與條款，請基于您自己的需求，在此基礎上再修改以得到最終合同版本，謝謝！

標題：大型建筑工地承攬合同模板

甲方（承建單位）：__________

乙方（承攬單位）：__________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方的大型建筑工地承攬給乙方的事項，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點：__________

3.工程規(guī)模：__________

4.工程內容：__________

5.工期要求：自____年__月__日起至____年__月__日止。

二、承攬范圍及要求

1.乙方按照甲方提供的施工圖紙、技術規(guī)范及工程要求，承擔本合同工程的施工任務。

2.乙方應按照國家及行業(yè)的相關標準、規(guī)范進行施工，確保工程質量。

3.乙方負責采購工程所需的材料、設備，并保證其質量。

4.乙方應自行承擔施工過程中的安全責任。

三、合同價款及支付方式

1.雙方協(xié)商確定本工程合同價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____。

2.甲方按以下階段支付合同價款：

（1）合同簽訂后7個工作日內，支付合同價款的30%；

（2）工程進度達到50%時，支付合同價款的30%；

（3）工程進度達到80%時，支付合同價款的30%；

（4）工程竣工驗收合格后，支付合同價款的10%。

3.乙方開具等額的正規(guī)發(fā)票給甲方。

四、工期延誤及違約責任

1.乙方未按合同約定的工期完成工程，每逾期一天，應向甲方支付合同價款1%的違約金。

2.甲方未按合同約定支付合同價款，每逾期一天，應向乙方支付合同價款1%的違約金。

五、工程驗收及質保

1.工程完成后，乙方應組織自驗收，并通知甲方進行驗收。

2.驗收合格后，雙方簽署工程驗收報告。

3.乙方對工程提供為期一年的質保期，質保期內因施工質量問題導致的維修費用由乙方承擔。

六、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商無果，可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

七、其他約定

1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

甲方（承建

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論