2024年新能源裝備箱涵勞務分包合同

?2024年新能源裝備箱涵勞務分包合同合同編號：__________一、工程概況1.1工程名稱：2024年新能源裝備箱涵勞務分包工程1.2工程地點：_______1.3工程內容：新能源裝備箱涵的勞務作業(yè)（具體工程量詳見附件）二、合同范圍2.1本合同勞務分包范圍包括但不限于：挖土、回填、混凝土澆筑、鋼筋制作安裝、模板安裝拆除等勞務作業(yè)。2.2乙方應按照發(fā)包方提供的施工圖紙、施工方案及工程規(guī)范要求進行施工。三、合同價款3.1合同總價款為人民幣_______元（大寫：_______元整），該價款為固定價格，不因任何原因進行調整。3.2乙方應根據工程進度，按月向發(fā)包方申請支付進度款。四、工期及延期4.1工期為_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。4.2因不可抗力等原因導致工期延誤，雙方應友好協商解決，并簽訂書面補充協議。五、質量標準5.1工程質量應達到國家相關施工驗收規(guī)范及質量評定標準。5.2乙方應嚴格按照發(fā)包方提供的施工圖紙、施工方案及工程規(guī)范要求進行施工。六、甲乙雙方的權利與義務6.1甲方的權利與義務：（1）負責提供施工圖紙、施工方案及工程規(guī)范。（2）負責對乙方施工過程進行監(jiān)督檢查，并提出整改要求。（3）按合同約定支付合同價款。6.2乙方的權利與義務：（1）按照合同約定完成勞務分包工程。（2）確保施工質量、安全及環(huán)保要求。（3）負責辦理與工程有關的相關手續(xù)。七、違約責任7.1任何一方違反合同約定，導致合同無法履行，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，違約金為合同總價款的_______%。7.2乙方未按合同約定完成工程，應承擔逾期違約責任，每逾期一天，向甲方支付違約金_______元。八、爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決。8.2如協商無果，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________法定代表人（簽字）：_______法定代表人（簽字）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日簽訂地點：______________注意事項：1.確保合同中的工程概況、合同范圍、合同價款等關鍵信息準確無誤。2.明確工期及延期的處理方式，避免因工期問題產生糾紛。3.雙方應嚴格遵守質量標準，確保工程質量。4.注意違約責任的約定，確保雙方在違約情況下有明確的賠償責任。解決辦法：1.雙方在簽訂合同時，應仔細核對合同內容，確保信息準確。2.對于工期延誤，應及時溝通協商，簽訂書面補充協議。3.加強施工過程中的監(jiān)督檢查，確保質量標準得到執(zhí)行。4.發(fā)生違約行為時，按合同約定處理，必要時可通過法律途徑解決。法律名詞解釋：1.勞務分包：指施工總承包單位或者專業(yè)承包單位將其所承包工程中的勞務作業(yè)發(fā)包給其他企業(yè)或者個人完成的活動。2.固定價格：指在合同中雙方約定的，不因任何原因進行調整的合同價款。3.不可抗力：指不能預見、不能避免并且不能克服的客觀情況，如自然災害、政府行為等。4.違約金：指合同當事人違反合同約定，按照法律規(guī)定或者合同約定向對方支付的一定數額的金錢。5.訴訟：指當事人依法向人民法院提出請求，請求法院對民事糾紛進行審理和判決的法律行為。場合一：工程地處偏遠山區(qū)，交通不便，材料運輸困難補充條款：考慮到本工程地處偏遠山區(qū)，交通不便，乙方在施工過程中可能面臨材料運輸難題。雙方同意，若因交通原因導致材料供應不及時，工期應相應順延，并允許乙方合理增加運輸成本。場合二：工程期間遇到極端天氣，影響正常施工補充條款：如施工期間遇到極端天氣（如暴雨、暴雪等），導致施工無法正常進行，工期應予以順延。雙方應提前協商確定極端天氣的判定標準，并記錄天氣情況，以便合理調整工期。場合三：乙方施工人員短缺，無法按期完成工程補充條款：若乙方因施工人員短缺導致無法按期完成工程，乙方應在短缺發(fā)生前及時通知甲方。雙方應共同協商解決人員問題，如甲方同意，乙方可以適當增加人工成本，確保工程進度。1.施工圖紙：包括箱涵的平面圖、剖面圖等，詳細展示工程的具體施工要求。2.施工方案：詳細說明施工的具體步驟、方法以及安全措施等。3.工程量清單：列明工程的具體項目、工程量以及計價方式。施工圖紙：這可是施工的重要依