建筑保溫施工合同

建筑保溫施工合同合同編號：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于甲方為進行建筑保溫工程施工，需乙方提供相應的施工服務，雙方經(jīng)充分協(xié)商，本著平等、自愿、公平、誠信的原則，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行：第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________第二條合同價格2.1本工程的合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方在合同簽訂后__________天內(nèi)，向甲方提交工程預算，經(jīng)甲方確認后，按照預算進行施工。2.3乙方應按照約定的價格提供服務，不得以任何名目增加費用，如乙方原因?qū)е鹿こ炭钤黾?，甲方有?quán)拒絕支付超出部分。第三條施工期限3.1本工程的施工期限為__________天。3.2乙方應按照約定的施工期限完成工程施工，如乙方原因?qū)е鹿こ萄悠冢追接袡?quán)按照逾期天數(shù)向乙方追討違約金，違約金計算方式為：合同總價的__________%。第四條質(zhì)量標準4.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙、施工方案和技術(shù)要求進行施工，確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標準和規(guī)范。4.2乙方應保證工程質(zhì)量，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應在接到甲方通知后的__________天內(nèi)予以修復，并承擔由此產(chǎn)生的一切費用。4.3工程驗收合格后，乙方應按照約定提供相關(guān)售后服務。第五條材料供應5.1乙方應按照甲方要求，提供合格的施工材料，并保證材料質(zhì)量符合國家相關(guān)標準和規(guī)范。5.2乙方應在合同簽訂后__________天內(nèi)，向甲方提交材料清單，經(jīng)甲方確認后，按照清單進行供應。5.3乙方應按照約定的時間、數(shù)量和質(zhì)量供應材料，如乙方原因?qū)е虏牧瞎环霞s定，甲方有權(quán)拒絕支付相應款項。第六條付款方式6.1本工程的付款分為三個階段，分別為工程進度款、工程驗收款和工程尾款。6.2工程進度款：乙方完成工程進度__________%后，甲方支付工程進度款的__________%。6.3工程驗收款：工程驗收合格后，甲方支付工程驗收款的__________%。6.4工程尾款：乙方完成合同約定的全部工程內(nèi)容后，甲方支付工程尾款的__________%。6.5乙方應按照約定的付款方式接受付款，如乙方原因?qū)е赂犊畈环霞s定，甲方有權(quán)拒絕支付相應款項。第七條違約責任7.1任何一方違反合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金計算方式為：合同總價的__________%。7.2乙方應按照約定履行合同義務，如乙方擅自解除合同，甲方有權(quán)要求乙方支付合同總價款的__________%作為賠償。7.3如乙方施工過程中出現(xiàn)安全事故，造成人員傷亡和財產(chǎn)損失的，乙方應承擔全部責任。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程驗收合格且乙方完成合同約定的全部工程內(nèi)容之日終止。9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________授權(quán)代表（簽名）：__________授權(quán)代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程預算2.施工圖紙3.施工方案4.材料清單5.工程驗收報告6.安全事故調(diào)查報告7.法院判決書（如有）二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付工程進度款、工程驗收款或工程尾款。2.乙方未按約定時間、數(shù)量和質(zhì)量完成工程施工或供應材料。3.乙方擅自解除合同。4.乙方在施工過程中出現(xiàn)安全事故，造成人員傷亡和財產(chǎn)損失。5.乙方未按照甲方要求進行施工，導致工程質(zhì)量不符合國家相關(guān)標準和規(guī)范。6.任何一方未履行合同約定的其他義務。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中約定的發(fā)包方。2.乙方：指合同中約定的承包方。3.工程預算：指乙方根據(jù)工程施工內(nèi)容和要求編制的工程費用清單。4.施工圖紙：指甲方提供的用于指導工程施工的圖紙。5.施工方案：指乙方根據(jù)施工圖紙制定的具體施工步驟和方法。6.材料清單：指乙方按照甲方要求提供的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。7.工程驗收報告：指工程完成后，乙方提交的關(guān)于工程質(zhì)量、安全等方面的報告。8.安全事故：指在工程施工過程中發(fā)生的人員傷亡、財產(chǎn)損失等意外事件。9.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程施工進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商確定合理的施工進度，乙方加大施工力度，甲方給予必要的支持。2.材料供應不符合約定：解決辦法：乙方應及時更換或補充合格材料，甲方有權(quán)拒絕支付相應款項。3.工程質(zhì)量問題：解決辦法：乙方應在接到甲方通知后的規(guī)定時間內(nèi)修復，并承擔由此產(chǎn)生的一切費用。4.安全事故發(fā)生：解決辦法：乙方應立即報告甲方，并采取措施防止事故擴大，積極配合調(diào)查處理。5.付款不符合約定：解決辦法：雙方應嚴格按照合同約定的付