2024年個人家庭裝修合同標準范本（二篇）

第8頁共8頁2024年個人家庭裝修合同標準范本第四條工程未交接階段在工程竣工并正式移交給甲方之前，乙方有責任對現(xiàn)場的所有設施和工程成品實施保護措施。第五條工程變更管理如需變更工程項目或施工方式，雙方應經協(xié)商一致，以書面形式確認變更，同時調整相關工程費用及工期，具體詳情見裝飾裝修工程增減項目單。第六條材料與設備提供各方提供的材料和設備應符合工程要求。若因質量缺陷或規(guī)格不符導致工程損失，提供方需承擔相應責任。若材料質量不達標或規(guī)格有差異，應禁止使用；若已使用并造成損失，由提供方負責。第七條工期延誤處理7.1下列情況導致的竣工日期延誤，經甲方確認，工期可相應順延：（1）工程量變動或設計變更；（2）不可抗力因素；（3）甲方同意的其他延期情況。7.2若甲方未按期支付工程款，合同工期將相應順延。7.3因乙方原因導致工程延期或質量不合格，乙方需承擔返工費用，且工期不順延。第八條工程款支付方式8.1合同生效后，甲方應按以下約定直接向乙方支付工程款：第一次：簽訂合同時，支付乙方報價單總金額的%即元。第二次：支付乙方報價單總金額的%即元。第三次：工程完工及驗收后結算，支付乙方報價單總金額的%即元。8.2工程驗收合格后，乙方提交工程結算單，甲方收到后日內無異議，視為同意，并支付剩余工程款。8.3工程款全部結清后，乙方應開具正式統(tǒng)一收據(jù)。甲方支付的款項以乙方財務部出具并蓋財務專用章的收據(jù)為準。8.4保修期自雙方簽字之日起計算，為期____個月。第九條雙方責任與工期延誤處理9.1下列情況工期不順延：（1）乙方未能按期開工或中途無故停工影響工期；（2）乙方原因導致工程質量不達標，返工費用及工期延誤由乙方承擔；（3）乙方施工違反安全規(guī)定造成人員傷害；（4）乙方施工導致甲方物品損壞，乙方需負責修復或賠償；（5）乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成損失；（6）乙方原因導致工程質量未達約定標準，乙方需負責修理，不順延工期。9.2任何一方違反合同約定，應承擔損失責任，并賠償對方經濟損失。9.3因一方原因無法繼續(xù)履行合同時，應提前通知對方，辦理合同終止手續(xù)，并由違約方賠償對方相應損失。9.4甲方未按期支付工程款，每延誤一天支付違約金____元。9.5乙方原因導致工期延誤，每延誤一天支付違約金____元。第十條設計施工與驗收規(guī)定10.1乙方完成的施工圖須在約定時間內與甲方審圖，經甲方簽字確認后方可施工。10.2乙方必須嚴格按照甲方認可的圖紙進行施工（安裝）。10.3施工過程中，甲方提出變更要求，應以書面形式通知乙方，乙方需提供變更措施、造價增減、工期延誤等相關清單，并報甲方審批。10.4隱蔽工程驗收前，乙方需提前兩天通知甲方進行現(xiàn)場驗收。10.5工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收，甲方應在接到通知后天內完成驗收并辦理交接手續(xù)。第十一條合同附件《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協(xié)商一致并簽名確認的其他文件，均作為合同附件，與合同具有同等法律效力。第十二條爭議解決方式合同履行中產生的爭議，雙方應優(yōu)先協(xié)商解決；協(xié)商或調解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。第十三條附加條款13.1若合同未盡事宜，雙方應友好協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.2本合同簽訂后，工程不得轉包。13.3本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后生效，履行完畢后自動終止。13.4合同附件為合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。甲方：______乙方：______時間：______2024年個人家庭裝修合同標準范本（二）甲方（委托方）：身份證編號：乙方（承攬方）：身份證編號：雙方經協(xié)商一致，達成以下協(xié)議，以供雙方共同遵守：一、工程內容：1、對三間房間（兩臥室、一客廳，以下統(tǒng)稱三間房間）進行地腳線施工，包括暖氣及管線的包裹（客廳要求對稱），房間四周安裝石膏線，對三間房間的門窗進行包邊處理；客廳和臥室鋪設強化木地板；全面清除所有房間原有的涂層，客廳和臥室刮膩子并涂刷立邦漆兩次。2、在通向陽臺的門窗位置制作吧臺，上方根據(jù)甲方提供的設計圖紙制作置物架；陽臺東側制作多功能柜（底部用于存放鞋子，上方為書柜），西側制作吊柜，陽臺地面鋪設瓷磚，頂部安裝PVC板。3、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房墻面貼瓷磚至頂部，廚房地面鋪設瓷磚，制作灶臺。4、根據(jù)甲方需求，調整房間電源線路布局，客廳門后制作多功能柜（底部存放鞋子，上方用于掛衣服）。5、未明確的細節(jié)部分，由甲方提出方案，雙方協(xié)商確定。二、承包方式：甲方需確保裝修期間所需材料的供應（乙方需提前通知甲方），乙方負責施工工作。三、質量標準：施工必須符合安全規(guī)定，裝修質量不得低于同類工程的普遍標準，雙方對此予以確認。四、施工期限：工程開始日期為____年八月二十日，結束日期為____年十月十日。如未能按期完成，甲方將對乙方每天罰款五十元。五、工程造價：所有材料由甲方提供，甲方僅支付乙方人工費伍仟陸佰元人民幣。六、付款方式：工程竣工后，經甲方驗收，如符合施工項目和設計要求，甲方需在三天內一次性支付全部裝修人工費。七、其他事項：裝修項目的具體要求由甲方提出，乙方負責執(zhí)行。本協(xié)議未涉及的事項，由雙方通過協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。八、協(xié)議效力：本協(xié)議一式兩份，甲方和乙方各