屋面瀝青瓦施工合同模板

屋面瀝青瓦施工合同模板合同編號：_______

屋面瀝青瓦施工合同模板

合同各方：

甲方（以下簡稱“業(yè)主”）：

地址：____________________

聯(lián)系人：____________________

聯(lián)系電話：_________________

乙方（以下簡稱“施工方”）：

地址：____________________

聯(lián)系人：____________________

聯(lián)系電話：_________________

鑒于業(yè)主需要對其房屋進(jìn)行屋面瀝青瓦施工，乙方具備施工能力，雙方經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同，以明確雙方的權(quán)利義務(wù)。

第一條工程內(nèi)容

1.1本工程包括但不限于：屋面瀝青瓦的采購、施工、驗(yàn)收及售后服務(wù)等。

1.2工程地點(diǎn)：____________________。

1.3工程面積：____________________平方米。

1.4瀝青瓦品牌及型號：____________________。

第二條工程費(fèi)用

2.1工程總價(jià)：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：____________元。

2.2乙方應(yīng)按照雙方約定的進(jìn)度支付工程款項(xiàng)。

2.3乙方應(yīng)在驗(yàn)收合格后支付尾款。

第三條施工期限

3.1乙方應(yīng)按照雙方約定的工期完成施工。

3.2乙方如因特殊情況無法按時(shí)完成施工，應(yīng)提前通知甲方，并協(xié)商延期。

第四條質(zhì)量保證

4.1乙方應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范進(jìn)行施工。

4.2乙方應(yīng)對施工質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到通知后____個(gè)工作日內(nèi)予以修復(fù)。

4.3乙方應(yīng)提供____年的質(zhì)保期，質(zhì)保期內(nèi)如有質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修或更換。

第五條違約責(zé)任

5.1乙方未按照約定完成施工的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同總價(jià)的____%。

5.2甲方未按照約定支付工程款項(xiàng)的，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金為應(yīng)付款項(xiàng)的____%。

第六條爭議解決

6.1本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。

6.2如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第七條其他約定

7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

甲方（業(yè)主）：____________________

乙方（施工方）：____________________

簽訂日期：____________________。

附件：

1.屋面瀝青瓦施工設(shè)計(jì)方案

2.瀝青瓦產(chǎn)品說明書及合格證書

3.工程量清單

4.付款憑證

5.驗(yàn)收報(bào)告

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：_______

屋面瀝青瓦施工合同模板

合同各方：

甲方（以下簡稱“業(yè)主”）：

地址：____________________

聯(lián)系人：____________________

聯(lián)系電話：_________________

乙方（以下簡稱“施工方”）：

地址：____________________

聯(lián)系人：____________________

聯(lián)系電話：_________________

丙方（以下簡稱“監(jiān)理方”）：

地址：____________________

聯(lián)系人：____________________

聯(lián)系電話：_________________

鑒于業(yè)主需要對其房屋進(jìn)行屋面瀝青瓦施工，乙方具備施工能力，甲方為保障自身權(quán)益，特引入丙方作為監(jiān)理方，對施工過程進(jìn)行監(jiān)督，確保施工質(zhì)量。雙方經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同，以明確各方的權(quán)利義務(wù)。

第一條工程內(nèi)容

1.1本工程包括但不限于：屋面瀝青瓦的采購、施工、驗(yàn)收及售后服務(wù)等。

1.2工程地點(diǎn)：____________________。

1.3工程面積：____________________平方米。

1.4瀝青瓦品牌及型號：____________________。

第二條工程費(fèi)用

2.1工程總價(jià)：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：____________元。

2.2乙方應(yīng)按照雙方約定的進(jìn)度支付工程款項(xiàng)。

2.3乙方應(yīng)在驗(yàn)收合格后支付尾款。

第三條施工期限

3.1乙方應(yīng)按照雙方約定的工期完成施工。

3.2乙方如因特殊情況無法按時(shí)完成施工，應(yīng)提前通知甲方，并協(xié)商延期。

第四條質(zhì)量保證

4.1乙方應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范進(jìn)行施工。

4.2乙方應(yīng)對施工質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到通知后____個(gè)工作日內(nèi)予以修復(fù)。

4.3乙方應(yīng)提供____年的質(zhì)保期，質(zhì)保期內(nèi)如有質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修或更換。

第五條甲方權(quán)益保障

5.1甲方有權(quán)按照合同約定對施工過程進(jìn)行監(jiān)督。

5.2甲方有權(quán)要求乙方定期提供施工進(jìn)度報(bào)告。

5.3甲方有權(quán)對乙方施工人員進(jìn)行工作指導(dǎo)和要求。

5.4甲方有權(quán)在驗(yàn)收過程中提出整改意見，并要求乙方及時(shí)整改。

5.5甲方在合同履行過程中發(fā)現(xiàn)乙方違約的，有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

第六條乙方的義務(wù)及限制

6.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的要求進(jìn)行施工。

6.2乙方應(yīng)接受甲方的監(jiān)督和檢查。

6.3乙方應(yīng)按照約定的工期完成施工。

6.4乙方在施工過程中應(yīng)遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，確保施工安全。

6.5乙方如因違約導(dǎo)致甲方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

第七條監(jiān)理方的職責(zé)

7.1丙方作為監(jiān)理方，應(yīng)對施工過程進(jìn)行監(jiān)督，確保施工質(zhì)量。

7.2丙方應(yīng)對乙方施工人員進(jìn)行考核，確保施工人員具備相應(yīng)資質(zhì)。

7.3丙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告施工進(jìn)度和質(zhì)量情況。

7.4丙方在發(fā)現(xiàn)乙方施工不符合合同約定時(shí)，有權(quán)要求乙方整改。

第八條違約責(zé)任

8.1乙方未按照約定完成施工的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同總價(jià)的____%。

8.2甲方未按照約定支付工程款項(xiàng)的，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金為應(yīng)付款項(xiàng)的____%。

8.3丙方未履行監(jiān)理職責(zé)的，應(yīng)向甲方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

第九條爭議解決

9.1本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。

9.2如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第十條其他約定

10.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

甲方（業(yè)主）：____________________

乙方（施工方）：____________________

丙方（監(jiān)理方）：____________________

簽訂日期：____________________。

附件：

1.屋面瀝青瓦施工設(shè)計(jì)方案

2.瀝青瓦產(chǎn)品說明書及合格證書

3.工程量清單

4.付款憑證

5.驗(yàn)收報(bào)告

第三方介入的意義和目的：

第三方主體丙方的介入，旨在確保施工過程的質(zhì)量和進(jìn)度，同時(shí)保障甲方的權(quán)益。丙方作為監(jiān)理方，具有專業(yè)的監(jiān)督和評估能力，能夠?qū)σ曳降氖┕みM(jìn)行全面的監(jiān)督和管理，確保施工質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求。同時(shí)，丙方的介入也有利于協(xié)調(diào)甲乙雙方的關(guān)系，解決施工過程中的爭議和問題。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

在本合同中，甲方作為業(yè)主，是合同的主導(dǎo)方。甲方有權(quán)對施工過程進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，確保施工質(zhì)量和進(jìn)度符合其要求。甲方的主導(dǎo)地位有助于保障其權(quán)益，確保施工方按照約定完成施工，并確保施工質(zhì)量。同時(shí)，甲方的主導(dǎo)地位也有利于維護(hù)合同的履行，解決施工過程中的問題和爭議。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：_______

光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝合同模板

合同各方：

甲方（以下簡稱“業(yè)主”）：

地址：____________________

聯(lián)系人：____________________

聯(lián)系電話：_________________

乙方（以下簡稱“施工方”）：

地址：____________________

聯(lián)系人：____________________

聯(lián)系電話：_________________

丙方（以下簡稱“檢測方”）：

地址：____________________

聯(lián)系人：____________________

聯(lián)系電話：_________________

鑒于業(yè)主需要對其房屋進(jìn)行光伏發(fā)電系統(tǒng)的安裝，乙方具備安裝能力，甲方為保障自身權(quán)益，特引入丙方作為檢測方，對施工過程及光伏發(fā)電系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督，確保施工質(zhì)量和系統(tǒng)運(yùn)行效果。雙方經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同，以明確各方的權(quán)利義務(wù)。

第一條工程內(nèi)容

1.1本工程包括但不限于：光伏發(fā)電系統(tǒng)的采購、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收及售后服務(wù)等。

1.2工程地點(diǎn)：____________________。

1.3工程面積：____________________平方米。

1.4光伏發(fā)電系統(tǒng)品牌及型號：____________________。

第二條工程費(fèi)用

2.1工程總價(jià)：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：____________元。

2.2乙方應(yīng)按照雙方約定的進(jìn)度支付工程款項(xiàng)。

2.3乙方應(yīng)在驗(yàn)收合格后支付尾款。

第三條施工期限

3.1乙方應(yīng)按照雙方約定的工期完成施工。

3.2乙方如因特殊情況無法按時(shí)完成施工，應(yīng)提前通知甲方，并協(xié)商延期。

第四條質(zhì)量保證

4.1乙方應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范進(jìn)行施工。

4.2乙方應(yīng)對施工質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到通知后____個(gè)工作日內(nèi)予以修復(fù)。

4.3乙方應(yīng)提供____年的質(zhì)保期，質(zhì)保期內(nèi)如有質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修或更換。

第五條乙方權(quán)益保障

5.1乙方有權(quán)按照合同約定對施工過程進(jìn)行監(jiān)督。

5.2乙方有權(quán)要求甲方提供必要的工作條件和配合。

5.3乙方有權(quán)在驗(yàn)收過程中提出整改意見，并要求甲方及時(shí)整改。

5.4乙方在合同履行過程中發(fā)現(xiàn)甲方違約的，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

第六條甲方的義務(wù)及限制

6.1甲方應(yīng)按照合同約定提供乙方施工所需的工作條件和配合。

6.2甲方應(yīng)接受乙方的監(jiān)督和檢查。

6.3甲方應(yīng)按照約定的工期完成配合工作。

6.4甲方在施工過程中應(yīng)遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，確保施工安全。

6.5甲方如因違約導(dǎo)致乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

第七條檢測方的職責(zé)

7.1丙方作為檢測方，應(yīng)對施工過程及光伏發(fā)電系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督，確保施工質(zhì)量和系統(tǒng)運(yùn)行效果。

7.2丙方應(yīng)對乙方施工人員進(jìn)行考核，確保施工人員具備相應(yīng)資質(zhì)。

7.3丙方應(yīng)定期向甲方和乙方報(bào)告施工進(jìn)度和質(zhì)量情況。

7.4丙方在發(fā)現(xiàn)乙方施工不符合合同約定時(shí)，有權(quán)要求乙方整改。

第八條違約責(zé)任

8.1乙方未按照約定完成施工的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同總價(jià)的____%。

8.2甲方未按照約定支付工程款項(xiàng)的，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金為應(yīng)付款項(xiàng)的____%。

8.3丙方未履行檢測職責(zé)的，應(yīng)向甲方和乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

第九條爭議解決

9.1本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。

9.2如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第十條其他約定

10.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

甲方（業(yè)主）：____________________

乙方（施工方）：____________________

丙方（檢測方）：____________________

簽訂日期：____________________。

附件：

1.光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝設(shè)計(jì)方案

2.光伏發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)品說明書及合格證書

3.工程量清單

4.付款憑證

5.驗(yàn)收報(bào)告

第三方介入的意義和目的：

第三方主體丙方的介入，旨在確保施工過程的質(zhì)量和光伏發(fā)電系統(tǒng)的運(yùn)行效果，同時(shí)保障乙方的權(quán)益。丙方作為檢測方，具有專業(yè)的監(jiān)督和評估能力，能夠?qū)σ曳降氖┕ず拖到y(tǒng)運(yùn)行進(jìn)行全面的監(jiān)督和管理，確保施工質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求，并確保光伏發(fā)電系統(tǒng)的運(yùn)行效果達(dá)到預(yù)期。同時(shí)，丙方的介入也有利于協(xié)調(diào)甲乙雙方的關(guān)系，解決施工過程中的爭議和問題。

乙方為主導(dǎo)的目的和意義：

在本合同中，乙方作為施工方，是合同的主導(dǎo)方。乙方有權(quán)對施工過程進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，確保施工質(zhì)量和光伏發(fā)電系統(tǒng)的安裝效果符合其要求。乙方的主導(dǎo)地位有助于保障其權(quán)益，確保甲方按照約