下載本文檔
版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
工廠裝修裝潢協(xié)議樣本合同編號:__________鑒于甲方為進行工廠裝修裝潢,需要乙方提供相關的裝修裝潢服務,經雙方友好協(xié)商,特訂立本協(xié)議,以便共同遵守。第一條裝修裝潢內容1.1本協(xié)議所指工廠裝修裝潢包括(具體內容可根據(jù)實際情況進行填寫,如:廠房內部裝修、外部建筑裝修、生產線布局調整、電氣設備安裝等)。1.2乙方應按照甲方的要求,對工廠進行裝修裝潢,確保裝修裝潢質量符合相關法律法規(guī)及國家標準。第二條乙方義務2.1乙方應按照本協(xié)議約定的時間、質量、標準完成工廠裝修裝潢工程。2.2乙方應確保裝修裝潢工程的安全,遵守安全生產法律法規(guī),不得發(fā)生安全事故。2.3乙方在施工過程中,應保護甲方的財產和利益,不得損害甲方的設備、設施和利益。2.4乙方應按照甲方要求,提供相關裝修裝潢設計方案、施工圖紙等資料。第三條甲方義務3.1甲方應按照本協(xié)議約定的時間向乙方支付裝修裝潢工程款。3.2甲方應提供乙方施工所需的現(xiàn)場、設備、設施等條件,確保乙方順利施工。3.3甲方應對乙方施工過程中的問題提供必要的協(xié)助和配合。3.4甲方應對乙方提供的資料和設計方案予以保密,不得泄露給第三方。第四條工程進度和質量4.1乙方應按照約定的工期完成裝修裝潢工程。如因乙方原因導致工期延誤,乙方應承擔相應的違約責任。4.2乙方應確保裝修裝潢工程的質量,如工程質量不符合約定標準,乙方應負責修復、返工,并承擔相應費用。4.3甲方有權對乙方施工過程進行監(jiān)督,并對工程質量進行驗收。驗收不合格的,乙方應按要求進行整改。第五條工程款支付5.1本協(xié)議簽訂后,甲方應按照約定的進度向乙方支付工程款。5.2工程驗收合格后,甲方應支付剩余工程款。5.3甲方支付工程款時,有權扣除乙方應承擔的違約金、賠償金等。第六條違約責任6.1乙方未按照約定時間完成工程的,應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金。6.2乙方未按照約定質量標準完成工程的,應承擔修復、返工等費用,并支付違約金。6.3甲方未按照約定時間支付工程款的,應按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金。6.4雙方的其他違約行為,應根據(jù)違約程度承擔相應的違約責任。第七條爭議解決7.1本協(xié)議履行過程中,如發(fā)生爭議,雙方應友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商無果,任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期至工程驗收合格之日止。8.2本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。甲方(蓋章):____________________乙方(蓋章):____________________簽訂日期:____________________一、附件列表:1.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復印件3.工廠裝修裝潢設計方案4.施工圖紙5.工程進度計劃表6.工程質量標準7.支付憑證8.驗收報告二、違約行為及認定:1.乙方未按照約定時間完成工程的,屬于違約行為。2.乙方未按照約定質量標準完成工程的,屬于違約行為。3.甲方未按照約定時間支付工程款的,屬于違約行為。4.雙方的其他違約行為,根據(jù)違約程度進行認定。三、法律名詞及解釋:1.甲方:指合同中約定的甲方企業(yè)名稱。2.乙方:指合同中約定的乙方企業(yè)名稱。3.裝修裝潢工程:指對工廠進行內部和外部裝修裝潢的活動。4.工程款:指甲方按照約定支付給乙方的裝修裝潢費用。5.違約金:指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.工程進度延誤:乙方應加大施工力度,合理調整人員、材料等資源,確保工程按期完成。2.工程質量問題:乙方應及時整改,直至滿足約定的質量標準。3.工程款支付延誤:甲方應按時支付工程款,如有延誤,應支付違約金。4.設計方案調整:如甲方對設計方案有修改需求,應及時與乙方溝通,乙方根據(jù)甲方要求進行調整。5.施工過程中出現(xiàn)安全事故:乙方應立即采取措施防止事故擴大,并報告甲方,按照相關法律法規(guī)承擔相應責任。五、所有應用場景:1.適用于甲方為進行工廠裝修裝潢,需要乙方提供相關服務的情況。2.適用于乙方具備工廠裝修裝潢資質和能力,愿意為
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 采購合同和銷售合同的包裝要求3篇
- 采購合同風險問題解決技巧3篇
- 2024年度融資租賃擔保合同起訴狀:融資租賃擔保書3篇
- 采購合同類型的設計原則分享3篇
- 采購合同評審表的制作教程3篇
- 采購戰(zhàn)略合同的綠色發(fā)展戰(zhàn)略對策3篇
- 2024至2030年中國足球杯墊行業(yè)投資前景及策略咨詢研究報告
- 2025年貨物運輸合同一
- 2024年標準版夫妻協(xié)商離婚合同模板版B版
- 2024年度反擔保保證合同:擔保公司為物流行業(yè)提供標準范本3篇
- 中職一年級家長會-共30張課件
- 高中物理-帶電粒子在勻強組合場中的運動教學設計學情分析教材分析課后反思
- 買賣合同糾紛案民事判決書
- 中國近代人物研究學習通課后章節(jié)答案期末考試題庫2023年
- 注冊安全工程師考試之安全技術分章習題通關寶典
- XX物業(yè)服務有限公司工作指引手冊(物業(yè)服務中心)
- 廣東省高等學校“千百十工程”第六批繼續(xù)培養(yǎng)對象和第
- 游泳教練工作計劃工作總結述職報告PPT模板下載
- 食管癌的護理查房
- 【企業(yè)杜邦分析國內外文獻綜述6000字】
- 中考數(shù)學真題變式題庫
評論
0/150
提交評論