給業(yè)主裝修合同模板

給業(yè)主裝修合同模板第一篇范文：合同編號(hào)：[insertcontractnumber]

合同名稱：業(yè)主裝修合同

甲方（業(yè)主）：[insertowner'sname]

地址：[insertowner'saddress]

聯(lián)系方式：[insertowner'scontactinformation]

乙方（裝修方）：[insertcontractor'sname]

地址：[insertcontractor'saddress]

聯(lián)系方式：[insertcontractor'scontactinformation]

鑒于甲方為裝修自己的房屋，需要乙方提供裝修服務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條工程內(nèi)容

1.1工程地點(diǎn)：[insertprojectlocation]

1.2工程范圍：包括但不限于[insertscopeofwork,suchasinteriordecoration,electricalinstallation,plumbing,etc.]

1.3工程預(yù)算：雙方確認(rèn)的工程預(yù)算為人民幣[insertbudgetamount].任何一方不得擅自更改預(yù)算，除非經(jīng)雙方協(xié)商一致。

第二條工程期限

2.1工期自雙方簽訂合同之日起算，預(yù)計(jì)竣工日期為[insertestimatedcompletiondate].乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程。

2.2乙方可根據(jù)工程實(shí)際情況與甲方商定具體的開(kāi)工日期，但不得延遲竣工日期。

第三條工程質(zhì)量

3.1乙方應(yīng)按照約定的工程范圍和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成裝修工作，確保裝修質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求。

3.2乙方應(yīng)保證裝修材料和施工質(zhì)量，不得使用假冒偽劣材料，否則乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

3.3工程竣工后，甲方應(yīng)按照約定進(jìn)行驗(yàn)收。如甲方對(duì)工程質(zhì)量有異議，應(yīng)在驗(yàn)收合格后[inserttimelimit]內(nèi)提出，并提供具體的證據(jù)。否則，視為乙方已按照約定完成工程。

第四條工程款支付

4.1雙方確認(rèn)工程款支付方式為[insertpaymentmethod,suchasprogresspayments,milestonepayments,etc.].

4.2甲方應(yīng)按照約定的時(shí)間和金額向乙方支付工程款。乙方應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票。

4.3工程竣工并驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)支付剩余的工程款。

第五條違約責(zé)任

5.1任何一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此所遭受的損失。

5.2如果乙方未按照約定工期完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為[insertcalculationmethod].

第六條爭(zhēng)議解決

6.1本合同的解釋和執(zhí)行均適用中華人民共和國(guó)的法律。

6.2雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第七條其他條款

7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

7.2本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，至工程竣工并驗(yàn)收合格后終止。

甲方（業(yè)主）：[insertowner'ssignature]

乙方（裝修方）：[insertcontractor'ssignature]

簽訂日期：[insertdateofsigning]

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：[insertcontractnumber]

合同名稱：業(yè)主裝修合同

甲方（業(yè)主）：[insertowner'sname]

地址：[insertowner'saddress]

聯(lián)系方式：[insertowner'scontactinformation]

乙方（裝修方）：[insertcontractor'sname]

地址：[insertcontractor'saddress]

聯(lián)系方式：[insertcontractor'scontactinformation]

第三方（監(jiān)理方）：[insertsupervisor'sname]

地址：[insertsupervisor'saddress]

聯(lián)系方式：[insertsupervisor'scontactinformation]

鑒于甲方為裝修自己的房屋，需要乙方提供裝修服務(wù)，并委托第三方進(jìn)行工程監(jiān)理，以保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條第三方監(jiān)理的責(zé)權(quán)利

1.1第三方監(jiān)理應(yīng)根據(jù)甲方的要求和乙方的施工情況，全面負(fù)責(zé)工程的監(jiān)理工作。

1.2第三方監(jiān)理應(yīng)確保工程質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求，對(duì)乙方的施工過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)督管理，包括但不限于施工方案的合理性、施工進(jìn)度的合規(guī)性、施工質(zhì)量的符合性等。

1.3第三方監(jiān)理應(yīng)定期向甲方報(bào)告工程進(jìn)度和質(zhì)量情況，并對(duì)甲方的疑問(wèn)和需求給予及時(shí)解答和協(xié)助。

1.4第三方監(jiān)理應(yīng)對(duì)乙方的違約行為進(jìn)行記錄和報(bào)告，并協(xié)助甲方采取相應(yīng)的措施。

第二條甲方的權(quán)益保障

2.1甲方有權(quán)根據(jù)合同約定和第三方監(jiān)理的報(bào)告，對(duì)工程進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

2.2甲方有權(quán)要求乙方按照約定的工期和質(zhì)量完成工程，并對(duì)乙方的施工過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

2.3甲方有權(quán)根據(jù)第三方監(jiān)理的報(bào)告，對(duì)乙方的違約行為采取相應(yīng)的措施，包括但不限于要求乙方整改、延遲支付工程款、解除合同等。

2.4甲方有權(quán)在合同約定的范圍內(nèi)，對(duì)工程進(jìn)行變更和調(diào)整，并要求乙方及時(shí)予以實(shí)施。

第三條乙方的違約限制

3.1乙方應(yīng)按照約定的工程范圍和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成裝修工作，并接受甲方和第三方監(jiān)理的監(jiān)督和檢查。

3.2乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償甲方因此所遭受的損失等。

3.3乙方應(yīng)保證裝修材料和施工質(zhì)量，不得使用假冒偽劣材料，否則乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第四條工程款支付

4.1甲方應(yīng)按照約定的時(shí)間和金額向乙方支付工程款。乙方應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票。

4.2工程竣工并驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)支付剩余的工程款。

第五條爭(zhēng)議解決

5.1本合同的解釋和執(zhí)行均適用中華人民共和國(guó)的法律。

5.2雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第六條其他條款

6.1本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，第三方監(jiān)理一份。

6.2本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，至工程竣工并驗(yàn)收合格后終止。

甲方（業(yè)主）：[insertowner'ssignature]

乙方（裝修方）：[insertcontractor'ssignature]

第三方（監(jiān)理方）：[insertsupervisor'ssignature]

簽訂日期：[insertdateofsigning]

通過(guò)引入第三方監(jiān)理，甲方可以在裝修過(guò)程中獲得更加專業(yè)和全面的監(jiān)督和指導(dǎo)，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度符合甲方的要求。同時(shí)，通過(guò)加強(qiáng)甲方的權(quán)利條款和利益保障，甲方可以在裝修過(guò)程中發(fā)揮更加主動(dòng)和主導(dǎo)的作用，確保自己的權(quán)益得到充分保障。此外，對(duì)乙方的違約行為進(jìn)行限制和規(guī)范，有助于維護(hù)合同的執(zhí)行和甲方的利益。總之，第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)的模式有助于實(shí)現(xiàn)甲方的裝修目標(biāo)和利益，同時(shí)促進(jìn)合同的履行和雙方的合作。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：[insertcontractnumber]

合同名稱：租賃合同

甲方（出租方）：[insertlessor'sname]

地址：[insertlessor'saddress]

聯(lián)系方式：[insertlessor'scontactinformation]

乙方（承租方）：[insertlessee'sname]

地址：[insertlessee'saddress]

聯(lián)系方式：[insertlessee'scontactinformation]

第三方（擔(dān)保方）：[insertguarantor'sname]

地址：[insertguarantor'saddress]

聯(lián)系方式：[insertguarantor'scontactinformation]

鑒于甲方擁有上述租賃物的所有權(quán)，并同意將其出租給乙方使用，乙方愿意租賃并使用該租賃物，并委托第三方提供擔(dān)保，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條第三方擔(dān)保的責(zé)權(quán)利

1.1第三方擔(dān)保應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的約定，為乙方在租賃期間對(duì)租賃物的使用和保管提供擔(dān)保。

1.2第三方擔(dān)保應(yīng)對(duì)乙方在租賃期間的行為進(jìn)行監(jiān)督，確保乙方按照約定合理使用和保管租賃物，防止乙方將租賃物用于非法用途。

1.3第三方擔(dān)保應(yīng)在乙方違反合同約定時(shí)，按照甲乙雙方的約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，包括但不限于賠償甲方因此所遭受的損失。

第二條乙方的權(quán)益保障

2.1乙方有權(quán)按照約定的方式和條件使用租賃物。

2.2乙方有權(quán)在租賃期間對(duì)租賃物進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)，但需保證租賃物的完好無(wú)損。

2.3乙方有權(quán)在租賃期滿后按照約定的條件和方式續(xù)租或退還租賃物。

2.4乙方有權(quán)要求甲方提供租賃物的相關(guān)信息和使用說(shuō)明，以便乙方正確使用和保管租賃物。

第三條甲方的違約限制

3.1甲方應(yīng)按照約定的方式和時(shí)間交付租賃物給乙方使用。

3.2甲方應(yīng)保證租賃物的質(zhì)量和性能符合乙方的要求，如因租賃物質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致乙方遭受損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

3.3甲方不得干預(yù)乙方在租賃期間對(duì)租賃物的使用和保管，不得擅自進(jìn)入租賃物。

第四條租金和費(fèi)用

4.1乙方應(yīng)按照約定的租金和支付方式向甲方支付租金。

4.2乙方應(yīng)承擔(dān)租賃期間租賃物的保險(xiǎn)、維修和其他相關(guān)費(fèi)用。

第五條爭(zhēng)議解決

5.1本合同的解釋和執(zhí)行均適用中華人民共和國(guó)的法律。

5.2雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴