施工違約責任合同模板

施工違約責任合同模板合同編號：__________

甲方（以下簡稱“業(yè)主”）：

乙方（以下簡稱“承包商”）：

鑒于業(yè)主與承包商就施工項目達成合作意向，為確保雙方合法權益，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就施工項目違約責任等相關事項達成如下協(xié)議：

一、合同范圍及內(nèi)容

1.1本合同適用于業(yè)主與承包商之間就施工項目所簽訂的《施工合同》項下的全部工作內(nèi)容。

1.2承包商應按照《施工合同》約定的時間、質量、安全等要求完成施工項目。

二、違約責任

2.1雙方應嚴格履行《施工合同》約定的各項義務，如一方違約，應承擔違約責任。

2.2承包商未按照《施工合同》約定的時間完成施工項目的，應當按照逾期竣工天數(shù)向業(yè)主支付違約金，違約金計算方式為：合同總價款的0.5‰乘以逾期竣工天數(shù)。

2.3承包商未按照《施工合同》約定的質量要求完成施工項目的，業(yè)主有權要求承包商修復、拆除或者重新施工，并有權要求承包商支付違約金，違約金計算方式為：合同總價款的1%乘以修復、拆除或者重新施工的工程量。

2.4業(yè)主未按照《施工合同》約定履行付款義務的，應當按照逾期付款天數(shù)向承包商支付違約金，違約金計算方式為：應付工程款總額的0.5‰乘以逾期付款天數(shù)。

2.5雙方在其他條款中約定的其他違約責任，按照約定執(zhí)行。

三、爭議解決

3.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

四、其他約定

4.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至《施工合同》約定的工程竣工驗收合格之日終止。

4.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（業(yè)主）：________________

乙方（承包商）：________________

簽訂日期：________________

附件：

1.《施工合同》

2.工程圖紙

3.相關法律法規(guī)

4.其他與施工項目相關的文件

第一篇范文：合同編號：__________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“業(yè)主”）：

乙方（以下簡稱“承包商”）：

丙方（以下簡稱“第三方主體”）：

鑒于業(yè)主與承包商就施工項目達成合作意向，為確保雙方合法權益，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲方作為業(yè)主，丙方作為第三方主體，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就施工項目違約責任、第三方主體責權利等相關事項達成如下協(xié)議：

一、合同范圍及內(nèi)容

1.1本合同適用于業(yè)主與承包商之間就施工項目所簽訂的《施工合同》項下的全部工作內(nèi)容。

1.2丙方作為第三方主體，應按照《施工合同》約定的時間、質量、安全等要求完成施工項目，并確保施工過程中的各項標準符合法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。

二、甲方權益主導

2.1甲方作為業(yè)主，有權根據(jù)《施工合同》約定，對施工項目進行監(jiān)督、檢查，確保施工進度和質量符合要求。

2.2甲方有權根據(jù)施工項目的實際情況，對施工方案進行調(diào)整，并要求乙方和丙方予以執(zhí)行。

2.3甲方有權根據(jù)《施工合同》約定，按時支付工程款，但有權對乙方的工程進度和質量進行評估，如有不符合約定之處，甲方有權要求乙方進行整改。

2.4甲方有權根據(jù)《施工合同》約定，要求丙方承擔連帶責任，確保施工項目的順利進行。

三、乙方違約及限制條款

3.1乙方未按照《施工合同》約定的時間完成施工項目的，應當按照逾期竣工天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：合同總價款的0.5‰乘以逾期竣工天數(shù)。

3.2乙方未按照《施工合同》約定的質量要求完成施工項目的，甲方有權要求乙方修復、拆除或者重新施工，并有權要求乙方支付違約金，違約金計算方式為：合同總價款的1%乘以修復、拆除或者重新施工的工程量。

3.3乙方在施工過程中，如有違反法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范的行為，甲方有權要求乙方立即整改，并有權要求丙方承擔連帶責任。

四、第三方主體責權利

4.1丙方作為第三方主體，應按照《施工合同》約定的時間、質量、安全等要求完成施工項目，并確保施工過程中的各項標準符合法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。

4.2丙方應承擔連帶責任，確保施工項目的順利進行，如因丙方原因導致施工項目無法按照約定完成，丙方應承擔相應的違約責任。

4.3丙方應接受甲方的監(jiān)督、檢查，確保施工進度和質量符合要求。

五、爭議解決

5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

六、其他約定

6.1本合同自甲乙丙三方簽字（或蓋章）之日起生效，至《施工合同》約定的工程竣工驗收合格之日終止。

6.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（業(yè)主）：________________

乙方（承包商）：________________

丙方（第三方主體）：________________

簽訂日期：________________

附件：

1.《施工合同》

2.工程圖紙

3.相關法律法規(guī)

4.其他與施工項目相關的文件

第三方主體介入的意義和目的：

第三方主體的介入，旨在協(xié)助甲方和乙方更好地履行合同義務，確保施工項目的順利進行。丙方作為具有專業(yè)知識和經(jīng)驗的第三方主體，可以提供技術支持和保障，協(xié)助甲方和乙方解決施工過程中可能出現(xiàn)的問題，提高施工質量和效率。同時，丙方的介入也有利于加強對乙方的監(jiān)督和管理，保障甲方的合法權益。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為業(yè)主，在施工項目中具有主導地位。甲方的主導作用體現(xiàn)在對施工項目的整體規(guī)劃和決策，以及對乙方和丙方的監(jiān)督和管理。甲方有權根據(jù)施工項目的實際情況，對施工方案進行調(diào)整，并要求乙方和丙方予以執(zhí)行。甲方的主導地位有助于保障施工項目的順利進行，確保項目質量和進度符合預期。同時，甲方的主導地位也有利于維護甲方的合法權益，確保甲方在施工項目中獲得最大的利益。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“業(yè)主”）：

乙方（以下簡稱“承包商”）：

丙方（以下簡稱“第三方主體”）：

鑒于業(yè)主與承包商就施工項目達成合作意向，為確保雙方合法權益，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，乙方作為承包商，丙方作為第三方主體，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就施工項目違約責任、第三方主體責權利等相關事項達成如下協(xié)議：

一、合同范圍及內(nèi)容

1.1本合同適用于業(yè)主與承包商之間就施工項目所簽訂的《施工合同》項下的全部工作內(nèi)容。

1.2丙方作為第三方主體，應按照《施工合同》約定的時間、質量、安全等要求完成施工項目，并確保施工過程中的各項標準符合法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。

二、乙方權益主導

2.1乙方作為承包商，有權根據(jù)《施工合同》約定，對施工項目進行管理和監(jiān)督，確保施工進度和質量符合要求。

2.2乙方有權根據(jù)施工項目的實際情況，對施工方案進行調(diào)整，并要求甲方和丙方予以執(zhí)行。

2.3乙方有權根據(jù)《施工合同》約定，按時接收工程款，但有權對甲方的工程進度和質量進行評估，如有不符合約定之處，乙方有權要求甲方進行整改。

2.4乙方有權根據(jù)《施工合同》約定，要求丙方承擔連帶責任，確保施工項目的順利進行。

三、甲方違約及限制條款

3.1甲方未按照《施工合同》約定的時間支付工程款的，應當按照逾期付款天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：應付工程款總額的0.5‰乘以逾期付款天數(shù)。

3.2甲方未按照《施工合同》約定的工程要求完成相關工作的，乙方有權要求甲方立即整改，并有權要求丙方承擔連帶責任。

3.3甲方如有違反法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范的行為，乙方有權要求甲方立即整改，并有權要求丙方承擔連帶責任。

四、第三方主體責權利

4.1丙方作為第三方主體，應按照《施工合同》約定的時間、質量、安全等要求完成施工項目，并確保施工過程中的各項標準符合法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。

4.2丙方應承擔連帶責任，確保施工項目的順利進行，如因丙方原因導致施工項目無法按照約定完成，丙方應承擔相應的違約責任。

4.3丙方應接受乙方和甲方的監(jiān)督、檢查，確保施工進度和質量符合要求。

五、爭議解決

5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

六、其他約定

6.1本合同自甲乙丙三方簽字（或蓋章）之日起生效，至《施工合同》約定的工程竣工驗收合格之日終止。

6.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（業(yè)主）：________________

乙方（承包商）：________________

丙方（第三方主體）：________________

簽訂日期：________________

附件：

1.《施工合同》

2.工程圖紙

3.相關法律法規(guī)

4.其他與施工項目相關的文件

乙方為主導的目的和意義：

乙方作為承包商，在施工項目中具有主導地位。乙方的主導作用體現(xiàn)在對施工項目的管理和監(jiān)督，以及對甲方和丙方的協(xié)調(diào)和溝通。乙方有權根據(jù)施工項目的實際情況，對施工方案進行調(diào)整，并要求甲方和丙方予以執(zhí)行。乙方的主導地位有助于保障施工項目的順利進行，確保項目質量和進度符合預期。同時，乙方的主導地位也有利于維護乙方的合法權益，確保乙方在施工項目中獲得最大的利益。