4S店裝修施工合同協(xié)議書

4S店裝修施工合同協(xié)議書合同目錄第一章總則1.1合同主體1.2合同標的1.3合同簽訂地點和時間第二章施工內(nèi)容2.1施工項目2.2施工標準和要求2.3施工材料第三章施工期限3.1施工開始時間3.2施工結(jié)束時間3.3工期延誤第四章工程質(zhì)量及驗收4.1工程質(zhì)量標準4.2驗收程序4.3質(zhì)量保修第五章合同價格及支付5.1合同總價5.2支付方式5.3進度付款5.4價款調(diào)整第六章施工組織與管理6.1施工組織6.2施工安全管理6.3協(xié)調(diào)與溝通第七章變更與解除7.1合同變更7.2合同解除第八章違約責任8.1違約行為8.2違約責任第九章爭議解決9.1爭議解決方式9.2訴訟管轄第十章合同的生效、變更和終止10.1合同生效條件10.2合同變更10.3合同終止第十一章保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3違約保密條款第十二章法律適用和爭議解決12.1法律適用12.2爭議解決第十三章其他約定13.1合同的轉(zhuǎn)讓13.2不可抗力13.3合同的解釋第十四章附件14.1附件列表14.2附件內(nèi)容合同編號_________第一章總則1.1合同主體甲方：_________乙方：_________1.2合同標的本合同標的為甲方4S店裝修施工工程。1.3合同簽訂地點和時間合同簽訂地點：_________合同簽訂時間：_________第二章施工內(nèi)容2.1施工項目包括但不限于：店面裝修、辦公區(qū)裝修、維修區(qū)裝修、客戶休息區(qū)裝修等。2.2施工標準和要求乙方應按照甲方提供的施工圖紙和施工要求進行施工。2.3施工材料乙方應按照甲方要求采購施工材料，并保證材料質(zhì)量。第三章施工期限3.1施工開始時間施工開始時間為合同簽訂后的_________個工作日內(nèi)。3.2施工結(jié)束時間施工結(jié)束時間為合同約定的施工期限內(nèi)。3.3工期延誤如乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應承擔相應的違約責任。第四章工程質(zhì)量及驗收4.1工程質(zhì)量標準工程質(zhì)量應符合國家相關標準和甲方要求。4.2驗收程序工程完成后，甲方應組織驗收，乙方應配合。4.3質(zhì)量保修乙方應對施工質(zhì)量提供_________年的免費保修服務。第五章合同價格及支付5.1合同總價合同總價為人民幣（大寫）：_________元整（小寫）：_________元。5.2支付方式甲方支付方式為_________（現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬/支票）。5.3進度付款甲方按照工程進度支付相應款項。5.4價款調(diào)整如遇市場價格變動，雙方可協(xié)商調(diào)整合同價格。第六章施工組織與管理6.1施工組織乙方應按照甲方要求組織施工，確保施工順利進行。6.2施工安全管理乙方應做好施工現(xiàn)場的安全管理，確保施工安全。6.3協(xié)調(diào)與溝通第七章違約責任7.1違約行為包括但不限于：工期延誤、工程質(zhì)量不符合約定等。7.2違約責任違約方應承擔相應的違約責任，賠償對方損失。第八章爭議解決8.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2訴訟管轄訴訟管轄地為合同簽訂地人民法院。第九章合同的生效、變更和終止9.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同變更合同變更需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。9.3合同終止合同終止條件如下：（1）工程完成后，雙方履行完畢合同義務；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）不可抗力導致合同無法履行。第十章保密條款10.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中獲知的對方商業(yè)秘密、技術秘密等。10.2保密期限保密期限為合同終止后的_________年。10.3違約保密條款違約方應承擔泄露秘密給對方造成的經(jīng)濟損失的賠償責任。第十一章其他約定11.1合同的轉(zhuǎn)讓未經(jīng)對方同意，任何一方不得將合同權利和義務轉(zhuǎn)讓給第三方。11.2不可抗力因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方互不承擔違約責任。11.3合同的解釋本合同的解釋權歸雙方共同所有。第十二章法律適用和爭議解決12.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。12.2爭議解決爭議解決方式見第八章。第十三章附件13.1附件列表（1）施工圖紙（2）施工要求（3）材料清單13.2附件內(nèi)容附件內(nèi)容見附件列表。甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________簽字日期：_________多方為主導時的，附件條款及說明附件一：施工圖紙1.1施工圖紙的提供甲方應向乙方提供完整的施工圖紙，包括設計圖紙、施工圖紙、施工說明等文件，以保證乙方能夠按照圖紙要求進行施工。1.2施工圖紙的變更如乙方在施工過程中認為需要變更施工圖紙，應向甲方提出變更申請，經(jīng)甲方批準后，乙方方可按照變更后的圖紙進行施工。附件二：施工要求2.1施工標準的遵守乙方應嚴格按照甲乙雙方約定的施工標準和要求進行施工，確保施工質(zhì)量符合合同約定的標準。2.2施工進度的控制乙方應按照合同約定的施工期限完成施工任務，并保證施工進度的順利推進。附件三：材料清單3.1材料供應甲方應按照合同約定的時間和數(shù)量向乙方供應施工材料，確保施工材料的質(zhì)量和供應的及時性。3.2材料驗收乙方應對甲方供應的材料進行驗收，如發(fā)現(xiàn)材料不符合合同約定的質(zhì)量要求，乙方有權拒絕接收，并要求甲方更換或修復。附件及其他補充說明一、附件列表：1.施工圖紙2.施工要求3.材料清單二、違約行為及認定：1.工期延誤：乙方未按照合同約定的施工期限完成施工任務。2.工程質(zhì)量不符合約定：乙方施工的質(zhì)量未達到合同約定的質(zhì)量標準。3.材料不符合質(zhì)量要求：甲方供應的材料不符合合同約定的質(zhì)量標準。4.未按照施工圖紙施工：乙方未按照甲方提供的施工圖紙進行施工。5.未按照施工要求施工：乙方未按照甲乙雙方約定的施工要求進行施工。三、法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.違約責任：指合同一方未履行合同義務或履行義務不符合約定的，應承擔的法律責任。3.質(zhì)量保修：乙方對施工質(zhì)量提供的免費保修服務期限。4.合同終止：合同雙方約定的事由出現(xiàn)，合同關系消滅。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：雙方協(xié)商確定合理的延期時間，并調(diào)整合同價格。2.工程質(zhì)量不符合約定：乙方負責修復或重新施工，并承擔相應費用。3.材料不符合質(zhì)量要求：甲方更換或修復不符合質(zhì)量的材料，乙方有權拒絕接收。4.施工過程中的變更：雙方協(xié)商確定變更內(nèi)容，并簽訂變更協(xié)議。5.合同爭議：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，向合同簽訂地人民法院提起訴訟。