住宅裝修施工協(xié)議規(guī)范2024

住宅裝修施工協(xié)議規(guī)范2024本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3丙方（如有）名稱及地址第二條工程概況2.1工程地點(diǎn)2.2工程面積2.3工程預(yù)算第三條施工內(nèi)容與要求3.1施工項(xiàng)目列表3.2施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.3施工時(shí)間及進(jìn)度安排第四條材料供應(yīng)4.1材料種類及品牌4.2材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4.3材料供應(yīng)時(shí)間及順序第五條工程款項(xiàng)5.1付款方式及比例5.2工程進(jìn)度付款節(jié)點(diǎn)5.3工程尾款支付條件第六條工期延誤6.1工期延誤的定義6.2工期延誤的處理6.3工期延誤的責(zé)任及賠償?shù)谄邨l工程變更7.1工程變更的條件7.2工程變更的程序7.3工程變更的費(fèi)用及時(shí)間調(diào)整第八條施工安全8.1施工安全規(guī)范8.2安全事故的處理8.3乙方應(yīng)承擔(dān)的安全責(zé)任第九條知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)9.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)的定義9.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)措施9.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的責(zé)任第十條違約責(zé)任10.1違約行為的定義10.2違約責(zé)任的處理10.3違約賠償?shù)挠?jì)算方法第十一條爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決的途徑11.2爭(zhēng)議解決的時(shí)間限制11.3爭(zhēng)議解決的成本承擔(dān)第十二條合同的生效、變更與終止12.1合同生效的條件12.2合同變更的程序12.3合同終止的條件及后果第十三條其他約定13.1乙方施工人員管理13.2工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及程序13.3工程保修期限及保修范圍第十四條附件14.1工程設(shè)計(jì)圖紙14.2材料采購(gòu)清單14.3施工進(jìn)度計(jì)劃表14.4工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：某某市某某區(qū)某某街道某某號(hào)，聯(lián)系人：，聯(lián)系電話：138xxxx5678。1.2乙方名稱：某某裝修工程有限公司，地址：某某市某某區(qū)某某街道某某號(hào)，聯(lián)系人：，聯(lián)系電話：139xxxx5689。1.3丙方（如有）：某某建材有限公司，地址：某某市某某區(qū)某某街道某某號(hào)，聯(lián)系人：，聯(lián)系電話：137xxxx5690。第二條工程概況2.1工程地點(diǎn)：某某市某某區(qū)某某街道某某號(hào)。2.2工程面積：住宅裝修施工面積共計(jì)平方米。2.3工程預(yù)算：本工程預(yù)算總金額為人民幣X元整（大寫(xiě)：人民幣玖佰玖拾玖元整），其中包括材料費(fèi)、人工費(fèi)、管理費(fèi)等。第三條施工內(nèi)容與要求3.1施工項(xiàng)目列表：詳見(jiàn)附件一《施工項(xiàng)目清單》。3.2施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：詳見(jiàn)附件二《施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。3.3施工時(shí)間及進(jìn)度安排：詳見(jiàn)附件三《施工進(jìn)度計(jì)劃表》。第四條材料供應(yīng)4.1材料種類及品牌：詳見(jiàn)附件四《材料采購(gòu)清單》。4.2材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按照《建筑裝飾材料驗(yàn)收規(guī)范》進(jìn)行驗(yàn)收。4.3材料供應(yīng)時(shí)間及順序：按照施工進(jìn)度計(jì)劃表約定的時(shí)間順序進(jìn)行供應(yīng)。第五條工程款項(xiàng)5.1付款方式及比例：本工程采用進(jìn)度付款方式，具體付款比例詳見(jiàn)附件五《付款比例及時(shí)間安排》。5.2工程進(jìn)度付款節(jié)點(diǎn)：按照施工進(jìn)度計(jì)劃表約定的付款節(jié)點(diǎn)進(jìn)行付款。5.3工程尾款支付條件：工程驗(yàn)收合格后，甲乙雙方按照約定支付尾款。第六條工期延誤6.1工期延誤的定義：因乙方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，超過(guò)合同約定的工期。6.2工期延誤的處理：乙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定承擔(dān)工期延誤的責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償甲方損失等。6.3工期延誤的責(zé)任及賠償：具體賠償金額和方式詳見(jiàn)附件六《工期延誤賠償協(xié)議》。第七條工程變更7.1工程變更的條件：合同執(zhí)行過(guò)程中，甲乙雙方如需對(duì)工程進(jìn)行變更，應(yīng)簽訂書(shū)面變更協(xié)議。7.2工程變更的程序：變更協(xié)議應(yīng)明確變更內(nèi)容、范圍、時(shí)間、費(fèi)用等相關(guān)事項(xiàng)，并經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章確認(rèn)。7.3工程變更的費(fèi)用及時(shí)間調(diào)整：變更費(fèi)用及時(shí)間調(diào)整按照變更協(xié)議的約定執(zhí)行。第八條施工安全8.1施工安全規(guī)范：乙方應(yīng)按照國(guó)家和地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)、施工安全規(guī)范進(jìn)行施工，確保施工安全。8.2安全事故的處理：一旦發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)立即報(bào)告甲方和相關(guān)部門，并采取措施防止事故擴(kuò)大，按照法律法規(guī)和合同約定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。8.3乙方應(yīng)承擔(dān)的安全責(zé)任：乙方應(yīng)對(duì)其施工過(guò)程中造成的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失承擔(dān)賠償責(zé)任。第九條知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)9.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)的定義：指乙方在施工過(guò)程中使用的技術(shù)秘密、專利、商標(biāo)、著作權(quán)等。9.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)措施：乙方應(yīng)保證其施工過(guò)程中不侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如發(fā)生侵權(quán)行為，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。9.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的責(zé)任：乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十條違約責(zé)任10.1違約行為的定義：乙方未按照合同約定履行義務(wù)的行為。10.2違約責(zé)任的處理：乙方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償甲方損失等。10.3違約賠償?shù)挠?jì)算方法：具體賠償金額和方式詳見(jiàn)附件七《違約賠償協(xié)議》。第十一條爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決的途徑：甲乙雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。11.2爭(zhēng)議解決的時(shí)間限制：甲乙雙方應(yīng)在爭(zhēng)議發(fā)生之日起30日內(nèi)解決，否則視為雙方同意提交法院訴訟。11.3爭(zhēng)議解決的成本承擔(dān)：訴訟費(fèi)用按照法律規(guī)定和法院判決執(zhí)行。第十二條合同的生效、變更與終止12.1合同生效的條件：本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同變更的程序：甲乙雙方應(yīng)簽訂書(shū)面變更協(xié)議，經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)后生效。12.3合同終止的條件及后果：本合同在工程驗(yàn)收合格、尾款支付完畢后終止。合同終止后，乙方應(yīng)按照甲方的要求移交給相關(guān)資料，并清理施工現(xiàn)場(chǎng)。第十三條其他約定13.1乙方施工人員管理：乙方應(yīng)保證其施工人員具備相應(yīng)的資質(zhì)和技能，遵守施工紀(jì)律，不得損害甲方利益。13.2工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及程序：詳見(jiàn)附件八《工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及程序》。13.3工程保修期限及保修范圍：詳見(jiàn)附件九《工程保修協(xié)議》。第十四條附件14.1工程設(shè)計(jì)圖紙：詳見(jiàn)附件十《工程設(shè)計(jì)圖紙》。14.2材料采購(gòu)清單：詳見(jiàn)附件十一《材料采購(gòu)清單》。14.3施工進(jìn)度計(jì)劃表：詳見(jiàn)附件十二《施工進(jìn)度計(jì)劃表》。14.4工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：詳見(jiàn)附件十三《工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。14.5合同附件：詳見(jiàn)附件十四《合同附件》。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：施工項(xiàng)目清單詳細(xì)列出施工項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、施工工藝等內(nèi)容。附件二：施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)列出施工質(zhì)量的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和要求，包括各項(xiàng)指標(biāo)和驗(yàn)收程序。附件三：施工進(jìn)度計(jì)劃表詳細(xì)列出施工的各個(gè)階段和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，包括開(kāi)工、竣工日期等。附件四：材料采購(gòu)清單詳細(xì)列出材料種類、品牌、數(shù)量、單價(jià)等內(nèi)容。附件五：付款比例及時(shí)間安排詳細(xì)列出付款的比例和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，包括進(jìn)度付款和尾款支付等。附件六：工期延誤賠償協(xié)議詳細(xì)列出工期延誤的賠償標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法。附件七：違約賠償協(xié)議詳細(xì)列出違約行為的賠償標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法。附件八：工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及程序詳細(xì)列出工程驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和程序，包括驗(yàn)收人員的組成和驗(yàn)收方法等。附件九：工程保修協(xié)議詳細(xì)列出保修的期限和范圍，包括保修責(zé)任的界定和保修程序等。附件十：工程設(shè)計(jì)圖紙?zhí)峁┕こ淘O(shè)計(jì)的詳細(xì)圖紙，包括平面圖、立面圖、剖面圖等。附件十一：材料采購(gòu)清單詳細(xì)列出材料種類、品牌、數(shù)量、單價(jià)等內(nèi)容。附件十二：施工進(jìn)度計(jì)劃表詳細(xì)列出施工的各個(gè)階段和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，包括開(kāi)工、竣工日期等。附件十三：工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)列出施工質(zhì)量的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和要求，包括各項(xiàng)指標(biāo)和驗(yàn)收程序。附件十四：合同附件包括與合同相關(guān)的其他文件和資料。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.乙方未按照合同約定完成施工項(xiàng)目。2.乙方未按照合同約定時(shí)間完成施工。3.乙方使用的材料不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.乙方未按照合同約定的付款方式及時(shí)間進(jìn)行付款。5.乙方未按照合同約定保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.按照合同約定的違約金比例進(jìn)行賠償。2.按照合同約定的損失金額進(jìn)行賠償。3.承擔(dān)因違約行為導(dǎo)致的額外費(fèi)用。示例說(shuō)明：如果乙方未按照合同約定時(shí)間完成施工，甲方有權(quán)按照合同約定的違約金比例要求乙方支付違約金。如果乙方使用的材料不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)要求乙方重新更換材料，并承擔(dān)因更換材料導(dǎo)致的額外費(fèi)用。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的甲方名稱，即住宅所有權(quán)人或者授權(quán)代表。2.乙方：指合同中的乙方名稱，即裝修工程公司。3.丙方：指合同中的丙方名稱，即材料供應(yīng)商。4.施工項(xiàng)目：指合同中約定的裝修施工的具體項(xiàng)目。5.工程質(zhì)量：指合同中約定的施工完成后的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。6.工期：指合同中約定的施工完成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。7.材料：指合同中約定的用于施工的材料。8.付款方式：指合同中約定的支付工程款項(xiàng)的方式。9.違約金：指合同中約定的違約行為應(yīng)支付的賠償金。10.損失：指合同中約定的因違約行為造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。甲