2024年版管樁安裝工程協議格式版

2024年版管樁安裝工程協議標準格式版A版本合同目錄一覽第一條協議范圍與定義1.1工程概述1.2工程地點1.3工程期限1.4工程內容第二條雙方責任與義務2.1甲方責任與義務2.2乙方責任與義務第三條工程質量標準3.1質量要求3.2質量控制3.3質量驗收第四條工程量與工程款4.1工程量計算4.2工程款支付4.3工程進度款支付第五條工期延誤5.1工期延誤的原因5.2工期延誤的處理第六條保險6.1保險責任6.2保險費用第七條違約責任7.1違約行為7.2違約責任第八條爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構第九條合同的變更與解除9.1合同變更的條件9.2合同解除的條件第十條合同的終止10.1合同終止的條件10.2合同終止后的處理第十一條保密條款11.1保密內容11.2保密期限第十二條法律適用與爭議解決12.1法律適用12.2爭議解決第十三條其他條款13.1附加條款13.2附件第十四條合同的簽署與生效14.1簽署日期14.2生效條件第一部分：合同如下：第一條協議范圍與定義1.1工程概述本合同所述工程為位于（工程地點）的管樁安裝工程，包括但不限于管樁的采購、運輸、打樁、固樁、接樁、樁頂處理等全部工作。1.2工程地點工程地點具體為（具體地址），甲方應確保工程地點的合法性，提供乙方順利施工的場地。1.3工程期限本工程的預計開工日期為（開工日期），預計竣工日期為（竣工日期）。實際開工和竣工日期以甲乙雙方共同確定的《工程進度計劃》為準。1.4工程內容工程內容包括但不限于：管樁的選型、采購、運輸、儲存、打樁機械的配置與操作、打樁作業(yè)、固樁作業(yè)、接樁作業(yè)、樁頂處理、施工現場的臨時設施搭建與拆除等。第二條雙方責任與義務2.1甲方責任與義務甲方應按照合同約定提供施工場地，負責辦理相關施工許可，保障乙方施工期間所需的資源供應，包括但不限于水源、電源等。甲方應負責協調與工程相關的各方關系，包括但不限于土地使用權人、相鄰權人、政府部門等，確保乙方施工順利進行。甲方應對乙方施工過程中的設計變更、工程量增減等合理訴求予以配合和支持。甲方應按合同約定及時支付工程款項，包括但不限于工程進度款和工程竣工款。2.2乙方責任與義務乙方應按照合同約定的工程內容、工程質量標準、工程進度等要求，自行完成施工范圍內的所有工作。乙方應按照合同約定的時間和質量要求完成施工任務，如有延誤，應承擔相應的違約責任。乙方應確保施工安全，嚴格按照國家有關安全生產的法律、法規(guī)和標準進行施工，確保施工現場的安全防護措施得到落實。乙方應負責施工現場的環(huán)境保護，嚴格按照國家有關環(huán)境保護的法律、法規(guī)和標準進行施工，確保施工過程中的環(huán)境保護措施得到落實。乙方應承擔自身施工過程中產生的費用，包括但不限于人力、材料、設備、運輸等費用。乙方應配合甲方辦理工程相關的各類手續(xù)，包括但不限于工程驗收、竣工備案等。第三條工程質量標準3.1質量要求本工程的質量要求應符合國家、行業(yè)和地方的相關標準和規(guī)范，包括但不限于《建筑樁基技術規(guī)范》（JGJ942008）等。3.2質量控制乙方應建立完善的質量管理體系，對施工過程進行質量控制，確保工程質量滿足合同約定。乙方應定期對施工過程進行自檢、互檢和專檢，確保工程質量符合要求。甲方有權對施工過程進行監(jiān)督檢查，并對乙方質量控制體系的有效性進行評估。3.3質量驗收工程竣工后，乙方應按照合同約定的標準進行自檢，自檢合格后向甲方申請驗收。甲方應在收到驗收申請后的（具體時間）內組織相關人員對工程進行驗收。驗收合格的，雙方簽署《工程驗收合格證書》。如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改，整改合格后重新申請驗收。如再次驗收不合格，乙方應承擔相應的違約責任。第四條工程量與工程款4.1工程量計算本工程的工程量計算應以《工程量清單》為準，乙方應按照實際完成的工程量向甲方申請工程款。4.2工程款支付甲方應按照實際完成的工程量，根據合同約定的價格和付款比例向乙方支付工程款。4.3工程進度款支付甲方應按照工程進度，按照合同約定的比例向乙方支付工程進度款。工程進度款支付的具體比例和時間，由甲乙雙方在《工程進度計劃》中約定。第五條工期延誤5.1工期延誤的原因（1）甲方原因導致的延誤，包括但不限于甲方提供的施工場地不符合要求、甲方辦理相關手續(xù)延誤等；（2）乙方原因導致的延誤，包括但不限于乙方施工組織不當、乙方人員不足、乙方設備故障等；（3）不可抗力因素導致的延誤，包括但不限于自然災害、社會事件等。5.2工期延誤的處理如發(fā)生工期延誤，乙方應立即通知甲方，并根據實際情況提出調整工期的申請。甲方應在收到工期調整申請后的（具體時間）內予以答復。如甲方同意調整工期，雙方應簽訂《工期調整協議》。如甲方不同意調整工期，乙方應按照合同約定的違約責任承擔相應的違約責任。第八條保險8.1保險責任乙方應為自己在施工過程中的人員傷亡和財產損失購買并維持必要的保險，包括但不限于建筑工程一切險、意外傷害險等。乙方應在保險生效后（具體時間）內向甲方提供保險單復印件，以確保甲方掌握保險的有效期和保險金額等信息。8.2保險費用乙方應承擔所有保險費用。如甲方要求乙方為甲方提供的設備、材料等購買保險，相關費用由甲方承擔。第九條違約責任9.1違約行為（1）甲方未按合同約定履行義務，導致工程無法正常進行；（2）乙方未按合同約定履行義務，導致工程質量、進度等方面出現問題；（3）一方未履行合同約定的保密義務，泄露對方商業(yè)秘密；（4）其他合同約定的違約行為。9.2違約責任違約方應承擔因其違約行為給守約方造成的損失賠償責任。具體賠償金額和方式，由雙方協商確定。如違約行為導致工程無法繼續(xù)進行，守約方有權解除合同，并要求違約方支付違約金。違約金的具體金額，雙方協商確定。第十條爭議解決10.1爭議解決方式雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機構如通過訴訟解決爭議，雙方同意將爭議提交至合同簽訂地人民法院進行審理。第十一條保密條款11.1保密內容雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密，包括但不限于技術秘密、經營秘密、客戶信息等，均應予以保密。11.2保密期限雙方的保密義務自合同簽訂之日起生效，至合同解除或終止后（具體時間）內繼續(xù)有效。第十二條法律適用與爭議解決12.1法律適用本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。12.2爭議解決如雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十三條其他條款13.1附加條款本合同未盡事宜，雙方可簽訂附加條款予以補充。附加條款與本合同具有同等法律效力。13.2附件本合同附件包括《工程量清單》、《工程進度計劃》、《施工方案》等，附件與本合同具有同等法律效力。第十四條合同的簽署與生效14.1簽署日期本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.2生效條件本合同在雙方簽字（或蓋章）后，并經甲方審批同意后生效。甲方審批同意的具體流程和時間，由甲乙雙方在合同中約定。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《工程量清單》詳細列出本工程所需管樁的型號、數量、長度、材質等信息，以及根據工程量計算得出的工程總價。附件二：《工程進度計劃》明確本工程的施工進度安排，包括各階段工作的開始和結束時間，以及工程進度款的支付時間點。附件三：《施工方案》詳細描述管樁施工的具體步驟、方法、技術要求等，包括施工設備的選擇、施工人員的配置等。附件四：《質量控制計劃》列出乙方應遵循的質量控制流程和措施，包括質量檢查、質量驗收的標準和程序。附件五：《安全防護措施方案》明確施工過程中的安全防護措施，包括人員安全、設備安全、防火防爆等。附件六：《環(huán)境保護措施方案》詳細描述施工過程中的環(huán)境保護措施，包括噪音控制、廢物處理等。附件七：《保險單》提供乙方購買的保險單復印件，以確認保險的有效期和保險金額等信息。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方未按合同約定履行義務，如提供的施工場地不符合要求，或未按約定時間辦理相關手續(xù)等。2.乙方未按合同約定履行義務，如施工質量不符合標準、工程進度延誤等。3.一方未履行合同約定的保密義務，如泄露對方商業(yè)秘密等。4.其他合同約定的違約行為。違約責任認定標準：1.違約方應承擔因其違約行為給守約方造成的直接經濟損失賠償責任。2.如違約行為導致工程無法繼續(xù)進行，守約方有權解除合同，并要求違約方支付違約金。違約金的具體金額，雙方協商確定。示例說明：假設甲方未按合同約定提供符合要求的施工場地，導致乙方無法按時開工，乙方因此產生了窩工費。根據合同約定的違約責任，甲方應承擔乙方因此而產生的窩工費賠償責任。說明三：法律名詞及解釋：1.管樁：指用于建筑工程中的預應力混凝土管樁，用于傳遞建筑物的荷載至地基。2.工期延誤：指工程實際完成時間超過合同約定的竣工時間。3.質量控制：指在施工過程中對工程質量進行監(jiān)督、檢查、驗收等管理活動，以確保工程質量符合合同要求。4.違約金：指一方違約時，根據合同約定向守約方支付的賠償金。5.不可抗力：指無法預見、無法避免并且無法克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。1.管樁在本合同中指用于本工程的預應力