建筑安裝工程承攬協(xié)議標準格式版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

建筑安裝工程承攬協(xié)議標準格式版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1承攬方1.2委托方1.3工程1.4工程地點1.5工程期限第二條合同范圍及內(nèi)容2.1承攬內(nèi)容2.2承攬方式2.3工程質(zhì)量標準2.4材料供應(yīng)第三條合同價格及支付3.1合同總價3.2支付方式3.3進度付款3.4竣工付款3.5支付條件第四條工期及延期4.1工程期限4.2延期規(guī)定4.3延期費用第五條質(zhì)量保證及保修5.1質(zhì)量標準5.2質(zhì)量保證措施5.3保修期限5.4保修責任第六條安全生產(chǎn)及環(huán)保6.1安全生產(chǎn)責任6.2安全措施6.3環(huán)保要求第七條合同的變更和解除7.1變更條件7.2解除條件7.3變更和解除的程序第八條違約責任8.1承攬方的違約責任8.2委托方的違約責任第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決地點9.3適用法律第十條合同的生效、終止和解除10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同解除條件第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3違約責任第十二條不可抗力12.1不可抗力的定義12.2不可抗力的后果第十三條其他條款13.1合同的轉(zhuǎn)讓13.2附件13.3補充協(xié)議第十四條合同的簽署14.1簽署日期14.2簽署地點14.3簽署人第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1承攬方承攬方是指根據(jù)本合同約定，承擔承攬工程任務(wù)的自然人、法人或其他組織，承攬方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。1.2委托方委托方是指根據(jù)本合同約定，委托承攬方進行工程承攬的自然人、法人或其他組織，委托方應(yīng)具備相應(yīng)的民事權(quán)利和能力。1.3工程工程是指根據(jù)本合同約定，由承攬方在委托方指定的地點進行的建筑安裝工程，包括但不限于設(shè)計、施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收等環(huán)節(jié)。1.4工程地點工程地點是指委托方指定的工程實施地點，具體位置和范圍詳見附件一。1.5工程期限工程期限是指根據(jù)本合同約定，承攬方完成工程的時間期限，具體日期詳見附件二。第二條合同范圍及內(nèi)容2.1承攬內(nèi)容承攬內(nèi)容是指承攬方根據(jù)本合同約定，在工程地點進行的建筑安裝工程，包括但不限于設(shè)計、施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收等環(huán)節(jié)。2.2承攬方式承攬方式是指承攬方按照委托方的要求，采取的設(shè)計施工一體化、分包、轉(zhuǎn)包等方式進行工程的實施。2.3工程質(zhì)量標準工程質(zhì)量標準是指承攬方完成工程的質(zhì)量要求，應(yīng)符合國家、行業(yè)和地方的相關(guān)規(guī)定，具體標準詳見附件三。2.4材料供應(yīng)材料供應(yīng)是指委托方按照本合同約定，向承攬方提供工程所需的材料，具體材料品種、數(shù)量、質(zhì)量等詳見附件四。第三條合同價格及支付3.1合同總價合同總價是指承攬方完成本合同約定的工程內(nèi)容，委托方應(yīng)付給承攬方的總金額，具體金額詳見附件五。3.2支付方式支付方式是指委托方按照本合同約定，向承攬方支付合同總價的方式，包括但不限于一次性支付、分期支付等。3.3進度付款進度付款是指委托方按照本合同約定，根據(jù)工程進度和完成情況，向承攬方支付的款項，具體付款比例、時間等詳見附件六。3.4竣工付款竣工付款是指委托方在工程驗收合格后，按照本合同約定，向承攬方支付的剩余款項，具體金額詳見附件七。3.5支付條件支付條件是指委托方支付合同總價、進度付款和竣工付款的條件和前提，包括但不限于工程進度、質(zhì)量合格等。第四條工期及延期4.1工程期限工程期限是指根據(jù)本合同約定，承攬方完成工程的時間期限，具體日期詳見附件八。4.2延期規(guī)定延期規(guī)定是指在合同履行過程中，如因不可抗力或其他特殊情況導致工程無法按期完成，雙方協(xié)商一致后可以對工程期限進行延期，具體延期條件和期限詳見附件九。4.3延期費用延期費用是指因延期導致承攬方產(chǎn)生的額外費用，包括但不限于人工費、材料費等，具體費用計算方式和承擔方詳見附件十。第五條質(zhì)量保證及保修5.1質(zhì)量標準質(zhì)量標準是指承攬方完成工程的質(zhì)量要求，應(yīng)符合國家、行業(yè)和地方的相關(guān)規(guī)定，具體標準詳見附件十一。5.2質(zhì)量保證措施質(zhì)量保證措施是指承攬方為確保工程質(zhì)量，采取的技術(shù)、管理、檢測等措施，具體措施詳見附件十二。5.3保修期限保修期限是指工程驗收合格后，承攬方對工程提供的保修期限，具體期限詳見附件十三。5.4保修責任保修責任是指在保修期限內(nèi)，因工程質(zhì)量問題導致工程損壞或功能失效，承攬方應(yīng)承擔的維修、更換等責任。第六條安全生產(chǎn)及環(huán)保6.1安全生產(chǎn)責任安全生產(chǎn)責任是指承攬方在工程實施過程中，應(yīng)遵守國家、行業(yè)和地方的相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，確保工程安全，具體責任詳見附件十四。6.2安全措施安全措施是指承攬方在工程實施過程中，為確保工程安全和人員安全采取的措施，具體措施詳見附件十五。6.3環(huán)保要求環(huán)保要求是指承攬方在工程實施過程中，應(yīng)遵守國家、行業(yè)和地方的相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)，確保工程環(huán)保，具體要求詳見附件十六。第八條違約責任8.1承攬方的違約責任承攬方如違反合同約定，導致工程進度延誤、質(zhì)量不符合約定、安全事故等，應(yīng)承擔違約責任，具體包括但不限于支付違約金、賠償損失等。8.2委托方的違約責任委托方如違反合同約定，導致工程進度延誤、質(zhì)量不符合約定、安全事故等，應(yīng)承擔違約責任，具體包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第九條爭議解決9.1爭議解決方式如合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向工程地點所在地的人民法院提起訴訟。9.2爭議解決地點爭議解決地點為工程地點所在地。9.3適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十條合同的生效、終止和解除10.1合同生效條件本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。10.2合同終止條件合同終止條件如下：（1）工程驗收合格，雙方辦理了結(jié)算手續(xù)；（2）雙方協(xié)商一致提前終止合同；（3）因不可抗力導致合同無法履行。10.3合同解除條件合同解除條件如下：（1）雙方協(xié)商一致解除合同；（2）因不可抗力導致合同無法履行；（3）一方違約嚴重，對方有權(quán)解除合同。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，均應(yīng)予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算，至合同終止或解除之日起兩年內(nèi)有效。11.3違約責任如一方違反保密義務(wù)，導致對方遭受損失，違約方應(yīng)承擔賠償責任。第十二條不可抗力12.1不可抗力的定義不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。12.2不可抗力的后果如因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方均不承擔違約責任。一方因不可抗力不能履行合同的，應(yīng)及時通知對方，并在合理時間內(nèi)提供相關(guān)證明文件。第十三條其他條款13.1合同的轉(zhuǎn)讓未經(jīng)對方同意，任何一方不得將本合同的權(quán)利義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。13.2附件本合同的附件為本合同的有效組成部分，與合同具有同等法律效力。13.3補充協(xié)議本合同未盡事宜，雙方可以另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十四條合同的簽署14.1簽署日期本合同簽署日期為______年______月______日。14.2簽署地點本合同簽署地點為______。14.3簽署人承攬方簽署人為______，委托方簽署人為______。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設(shè)計方案詳細要求和說明：本附件應(yīng)包括工程的設(shè)計圖紙、設(shè)計說明、設(shè)計計算書等，用以指導工程的施工和驗收。附件二：工程地點地理位置圖詳細要求和說明：本附件應(yīng)標明工程地點的具體位置，包括經(jīng)緯度、周邊環(huán)境、交通情況等。附件三：工程質(zhì)量標準詳細要求和說明：本附件應(yīng)詳細列出工程的質(zhì)量標準，包括材料、構(gòu)件、施工工藝等方面的要求。附件四：材料供應(yīng)清單詳細要求和說明：本附件應(yīng)列出委托方應(yīng)提供的材料品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求。附件五：合同總價及支付明細詳細要求和說明：本附件應(yīng)詳細列出合同總價、進度付款、竣工付款的金額和支付條件。附件六：工程進度計劃詳細要求和說明：本附件應(yīng)制定工程的施工進度計劃，包括各階段工程的開始和結(jié)束時間。附件七：工程驗收標準及程序詳細要求和說明：本附件應(yīng)明確工程驗收的標準和程序，包括驗收人員的組成、驗收方法、驗收不合格的處理等。附件八：工程期限及延期規(guī)定詳細要求和說明：本附件應(yīng)詳細列出工程期限以及延期條件和期限。附件九：質(zhì)量保證及保修條款詳細要求和說明：本附件應(yīng)詳細說明承攬方的質(zhì)量保證措施、保修期限和保修責任。附件十：安全生產(chǎn)及環(huán)保要求詳細要求和說明：本附件應(yīng)列出安全生產(chǎn)和環(huán)保的具體要求，包括安全措施、環(huán)保措施等。附件十一：爭議解決方式、地點和適用法律詳細要求和說明：本附件應(yīng)明確爭議解決的途徑、地點和適用的法律。附件十二：保密條款詳細要求和說明：本附件應(yīng)詳細說明保密內(nèi)容、保密期限和違約責任。附件十三：不可抗力條款詳細要求和說明：本附件應(yīng)明確不可抗力的定義、后果以及處理方式。附件十四：合同轉(zhuǎn)讓、附件和補充協(xié)議詳細要求和說明：本附件應(yīng)詳細說明合同的轉(zhuǎn)讓條件、附件的有效范圍和補充協(xié)議的簽訂條件。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方違約行為及責任認定：示例：承攬方未按合同約定完成工程，導致工程進度延誤，應(yīng)承擔違約金和賠償損失的責任。2.委托方違約行為及責任認定：示例：委托方未按合同約定提供材料，導致工程無法正常進行，應(yīng)承擔違約金和賠償損失的責任。3.質(zhì)量不符合約定：示例：工程驗收不合格，不符合合同約定的質(zhì)量標準，承攬方應(yīng)承擔返工、維修或更換等責任。4.安全事故：示例：承攬方在施工過程中發(fā)生安全事故，應(yīng)承擔事故處理費用和賠償損失的責任。5.保密義務(wù)違反：示例：承攬方泄露了委托方的商業(yè)秘密，應(yīng)承擔違約金和賠償損失的責任。6.不可抗力：示例：由于自然災(zāi)害導致工程無法按期完成，雙方均不承擔違約責任。說明三：法律名詞及解釋：1.合同：本合同是指承攬方和委托方之間，關(guān)于建筑安裝工程承攬的協(xié)議。2.承攬方：承攬方是指根據(jù)本合同約定，承擔承攬工程任務(wù)的自然人、法人或其他組織。3.委托方：委托方是指根據(jù)本合同約定，委托承攬方進行工程承攬的自然人、法人或其他組織。4.工程：工程是指根