水利施工合同模板09

水利施工合同模板09第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：________________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：________________________

鑒于甲方需對________________________（項目名稱）進行水利施工，乙方具備相應的資質(zhì)和經(jīng)驗，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：________________________

1.2項目地點：________________________

1.3項目規(guī)模：________________________

1.4施工期限：________________________

1.5工程質(zhì)量標準：________________________

二、工程范圍及內(nèi)容

2.1乙方負責項目的施工、安裝、調(diào)試及驗收工作。

2.2工程范圍包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）________________________

（2）________________________

（3）________________________

……

三、工程款支付方式

3.1甲方應按照以下比例支付工程款：

（1）合同簽訂后，甲方支付合同總價款的__________%作為預付款；

（2）工程完工后，甲方支付合同總價款的__________%作為進度款；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付合同總價款的__________%作為尾款。

3.2甲方應在支付工程款前，向乙方提供相應的支付憑證。

四、工期延誤及違約責任

4.1乙方應按照合同約定的工期完成工程。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應承擔相應的違約責任。

4.2甲方應在收到乙方書面通知后__________日內(nèi)，對工期延誤情況進行核實。如甲方確認工期延誤，乙方應按照以下標準承擔違約責任：

（1）工期延誤每__________天，乙方應向甲方支付__________元違約金；

（2）工期延誤超過__________天，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔違約責任。

五、質(zhì)量保證及驗收

5.1乙方應嚴格按照設計文件、施工規(guī)范和質(zhì)量標準進行施工，確保工程質(zhì)量達到合同約定的標準。

5.2工程竣工驗收合格后，甲方應在__________日內(nèi)向乙方支付尾款。

六、保密條款

6.1雙方對本合同內(nèi)容以及項目相關(guān)信息負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。

7.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他約定

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

附件：

1.項目設計文件

2.施工圖紙

3.相關(guān)資質(zhì)證書

4.本合同補充協(xié)議

甲方（蓋章）：________________________

乙方（蓋章）：________________________

簽訂日期：________________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：________________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：________________________

第三方（以下簡稱“第三方”）：________________________

鑒于甲方需對________________________（項目名稱）進行水利施工，乙方具備相應的資質(zhì)和經(jīng)驗，第三方作為項目監(jiān)管方，對施工過程進行監(jiān)督管理，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：________________________

1.2項目地點：________________________

1.3項目規(guī)模：________________________

1.4施工期限：________________________

1.5工程質(zhì)量標準：________________________

二、工程范圍及內(nèi)容

2.1乙方負責項目的施工、安裝、調(diào)試及驗收工作。

2.2工程范圍包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）________________________

（2）________________________

（3）________________________

……

三、甲方權(quán)益及權(quán)利

3.1甲方有權(quán)要求乙方嚴格按照設計文件、施工規(guī)范和質(zhì)量標準進行施工。

3.2甲方有權(quán)對施工過程進行監(jiān)督，并對施工進度、質(zhì)量、安全等方面進行審查。

3.3甲方有權(quán)要求乙方提供施工過程中的相關(guān)資料和報告。

3.4甲方有權(quán)要求乙方在施工過程中進行必要的技術(shù)交流和培訓。

四、第三方責任與權(quán)利

4.1第三方負責對施工過程進行監(jiān)督管理，確保施工符合合同約定及國家相關(guān)法律法規(guī)。

4.2第三方有權(quán)對乙方進行現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的問題，有權(quán)要求乙方進行整改。

4.3第三方有權(quán)要求乙方提供施工過程中的相關(guān)資料和報告，并對施工質(zhì)量進行評估。

4.4第三方有權(quán)對乙方進行處罰，包括但不限于暫停施工、罰款等。

五、乙方責任與權(quán)利

5.1乙方應按照合同約定及國家相關(guān)法律法規(guī)進行施工，確保工程質(zhì)量達到甲方要求。

5.2乙方有權(quán)要求甲方提供施工過程中的必要支持，包括但不限于設計變更、施工條件等。

5.3乙方有權(quán)要求甲方支付工程進度款，并有權(quán)對逾期付款進行追償。

5.4乙方有權(quán)對施工過程中遇到的技術(shù)問題進行研究和解決。

六、工程款支付方式

6.1甲方應按照以下比例支付工程款：

（1）合同簽訂后，甲方支付合同總價款的__________%作為預付款；

（2）工程完工后，甲方支付合同總價款的__________%作為進度款；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付合同總價款的__________%作為尾款。

6.2甲方應在支付工程款前，向乙方提供相應的支付憑證。

七、工期延誤及違約責任

7.1乙方應按照合同約定的工期完成工程。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應承擔相應的違約責任。

7.2甲方應在收到乙方書面通知后__________日內(nèi)，對工期延誤情況進行核實。如甲方確認工期延誤，乙方應按照以下標準承擔違約責任：

（1）工期延誤每__________天，乙方應向甲方支付__________元違約金；

（2）工期延誤超過__________天，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔違約責任。

八、質(zhì)量保證及驗收

8.1乙方應嚴格按照設計文件、施工規(guī)范和質(zhì)量標準進行施工，確保工程質(zhì)量達到合同約定的標準。

8.2工程竣工驗收合格后，甲方應在__________日內(nèi)向乙方支付尾款。

九、保密條款

9.1雙方對本合同內(nèi)容以及項目相關(guān)信息負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

十、爭議解決

10.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。

10.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十一、其他約定

11.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

11.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

附件：

1.項目設計文件

2.施工圖紙

3.相關(guān)資質(zhì)證書

4.本合同補充協(xié)議

甲方（蓋章）：________________________

乙方（蓋章）：________________________

第三方（蓋章）：________________________

簽訂日期：________________________

第三方介入的意義和目的：

第三方作為監(jiān)管方，旨在確保施工過程符合合同約定及國家相關(guān)法律法規(guī)，維護甲方的合法權(quán)益，提高工程質(zhì)量和施工效率。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為項目的投資方和受益方，通過主導合同條款，確保項目順利進行，實現(xiàn)預期目標，保障自身權(quán)益不受侵害。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：________________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：________________________

第三方（以下簡稱“第三方”）：________________________

鑒于乙方需對________________________（項目名稱）進行水利施工，甲方提供項目資金支持，第三方作為項目監(jiān)理方，對施工過程進行監(jiān)督管理，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：________________________

1.2項目地點：________________________

1.3項目規(guī)模：________________________

1.4施工期限：________________________

1.5工程質(zhì)量標準：________________________

二、工程范圍及內(nèi)容

2.1乙方負責項目的施工、安裝、調(diào)試及驗收工作。

2.2工程范圍包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）________________________

（2）________________________

（3）________________________

……

三、乙方權(quán)益及權(quán)利

3.1乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定及時支付工程進度款。

3.2乙方有權(quán)要求甲方提供必要的施工條件和資源，包括但不限于設計變更、施工圖紙、施工場地等。

3.3乙方有權(quán)對施工過程中的技術(shù)問題進行研究和解決，并有權(quán)要求甲方提供相應的技術(shù)支持。

3.4乙方有權(quán)對施工過程中遇到的設計變更或不可抗力因素提出調(diào)整方案，并要求甲方在合理期限內(nèi)給予答復。

四、第三方責任與權(quán)利

4.1第三方負責對施工過程進行監(jiān)督管理，確保施工符合合同約定及國家相關(guān)法律法規(guī)。

4.2第三方有權(quán)對乙方進行現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的問題，有權(quán)要求乙方進行整改。

4.3第三方有權(quán)要求乙方提供施工過程中的相關(guān)資料和報告，并對施工質(zhì)量進行評估。

4.4第三方有權(quán)對乙方進行處罰，包括但不限于暫停施工、罰款等。

五、甲方責任與權(quán)利

5.1甲方應按照合同約定及時支付乙方工程進度款，不得無故拖延。

5.2甲方應提供必要的施工條件和資源，確保乙方能夠按時完成施工任務。

5.3甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定和質(zhì)量標準進行施工，并對施工進度、質(zhì)量、安全等方面進行監(jiān)督。

5.4甲方有權(quán)對乙方的施工方案和進度計劃進行調(diào)整，乙方應予以配合。

六、工程款支付方式

6.1乙方應按照以下比例提交工程款支付申請：

（1）合同簽訂后，乙方提交合同總價款的__________%作為預付款；

（2）工程完工后，乙方提交合同總價款的__________%作為進度款；

（3）工程竣工驗收合格后，乙方提交合同總價款的__________%作為尾款。

6.2甲方應在收到乙方提交的支付申請后__________日內(nèi)支付相應款項。

七、工期延誤及違約責任

7.1乙方應按照合同約定的工期完成工程。如因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，甲方應承擔相應的違約責任。

7.2甲方應在收到乙方書面通知后__________日內(nèi)，對工期延誤情況進行核實。如甲方確認工期延誤，甲方應按照以下標準承擔違約責任：

（1）工期延誤每__________天，甲方應向乙方支付__________元違約金；

（2）工期延誤超過__________天，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方承擔違約責任。

八、質(zhì)量保證及驗收

8.1乙方應嚴格按照設計文件、施工規(guī)范和質(zhì)量標準進行施工，確保工程質(zhì)量達到合同約定的標準。

8.2工程竣工驗收合格后，乙方應在__________日內(nèi)提交竣工驗收報告，甲方應在收到報告后__________日內(nèi)組織驗收。

九、保密條款

9.1雙方對本合同內(nèi)容以及項目相關(guān)信息負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

十、爭議解決

10.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。

10.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十一、其他約定

11.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

11.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

附件：

1.項目設計文件

2.施工圖紙

3.相關(guān)資質(zhì)證書

4.本合同補充協(xié)議

甲方（蓋章）：________________________

乙方（蓋章）：________________________

第