2024年地鐵涵洞建設(shè)分包協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年地鐵涵洞建設(shè)分包協(xié)議本合同目錄一覽第一條定義與解釋1.1涵洞建設(shè)分包協(xié)議1.2甲方：指負責地鐵涵洞建設(shè)的主承包商1.3乙方：指被甲方選定進行涵洞建設(shè)分包的承包商1.4地鐵涵洞：指甲方負責建設(shè)的地鐵線路中的涵洞工程第二條分包工程范圍與內(nèi)容2.1乙方分包范圍：包括但不限于地鐵涵洞的土建工程、安裝工程、裝修工程等2.2乙方分包內(nèi)容：根據(jù)甲方的要求，按照設(shè)計圖紙和施工規(guī)范，完成涵洞的建設(shè)工作第三條分包工程的工期要求3.1乙方應按照甲方的施工計劃和時間表，確保分包工程的按時完成3.2乙方應保證分包工程的施工進度與甲方整體工程進度相協(xié)調(diào)第四條質(zhì)量標準與要求4.1乙方應嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和設(shè)計要求進行施工4.2乙方應對分包工程的質(zhì)量負責，確保分包工程滿足甲方的要求第五條工程材料與設(shè)備5.1乙方應按照甲方的要求，選用符合國家標準的材料和設(shè)備5.2乙方應對提供的材料和設(shè)備的質(zhì)量負責，并承擔相應的質(zhì)量風險第六條安全生產(chǎn)與環(huán)保要求6.1乙方應遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，確保施工過程中的安全生產(chǎn)6.2乙方應采取有效措施，防止施工過程中對環(huán)境造成污染第七條合同價格與支付7.1乙方應按照甲方的要求，提交分包工程的報價7.2甲方應在驗收合格后按照約定的付款方式和時間支付乙方工程款第八條變更與調(diào)整8.1乙方應根據(jù)甲方的要求，對分包工程進行必要的變更與調(diào)整8.2變更與調(diào)整應按照雙方協(xié)商一致的原則進行，并簽訂書面補充協(xié)議第九條違約責任9.1乙方未按照約定完成分包工程的，應承擔相應的違約責任9.2甲方未按照約定支付工程款的，應承擔相應的違約責任第十條爭議解決10.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決10.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟第十一條合同的生效、變更與解除11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效11.2合同的變更或解除應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議第十二條保密條款12.1雙方在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密和機密信息，應予以嚴格保密12.2違反保密條款的一方應承擔相應的違約責任第十三條協(xié)助與配合13.1乙方應協(xié)助甲方完成與分包工程相關(guān)的各項手續(xù)和驗收工作13.2甲方應協(xié)助乙方解決施工過程中遇到的問題和困難第十四條其他條款14.1本合同未盡事宜，雙方可簽訂書面補充協(xié)議14.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1涵洞建設(shè)分包協(xié)議本協(xié)議是甲方（主承包商）與乙方（分包商）之間關(guān)于地鐵涵洞建設(shè)項目的分包協(xié)議。1.2甲方甲方指負責地鐵涵洞建設(shè)的主承包商，具有合同約定的權(quán)利和義務(wù)。1.3乙方乙方指被甲方選定進行涵洞建設(shè)分包的承包商，具有合同約定的權(quán)利和義務(wù)。1.4地鐵涵洞地鐵涵洞指甲方負責建設(shè)的地鐵線路中的涵洞工程，包括土建工程、安裝工程、裝修工程等。第二條分包工程范圍與內(nèi)容2.1乙方分包范圍乙方分包范圍包括但不限于地鐵涵洞的土建工程、安裝工程、裝修工程等，具體范圍以甲乙雙方協(xié)商確定的分包工程范圍為準。2.2乙方分包內(nèi)容乙方應根據(jù)甲方的要求，按照設(shè)計圖紙和施工規(guī)范，完成涵洞的建設(shè)工作，包括但不限于施工、安裝、驗收等環(huán)節(jié)。第三條分包工程的工期要求3.1乙方應按照甲方的施工計劃和時間表，確保分包工程的按時完成。若乙方因自身原因?qū)е鹿こ萄悠冢瑧袚鄳倪`約責任。3.2乙方應保證分包工程的施工進度與甲方整體工程進度相協(xié)調(diào)，確保工程按時交付。第四條質(zhì)量標準與要求4.1乙方應嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和設(shè)計要求進行施工，確保分包工程的質(zhì)量。4.2乙方應對分包工程的質(zhì)量負責，確保分包工程滿足甲方的要求。若乙方分包工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應承擔修復及賠償責任。第五條工程材料與設(shè)備5.1乙方應按照甲方的要求，選用符合國家標準的材料和設(shè)備。若乙方使用的材料和設(shè)備不符合要求，甲方有權(quán)要求乙方更換或修復。5.2乙方應對提供的材料和設(shè)備的質(zhì)量負責，并承擔相應的質(zhì)量風險。若因材料和設(shè)備問題導致工程損失，乙方應承擔相應責任。第六條安全生產(chǎn)與環(huán)保要求6.1乙方應遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，確保施工過程中的安全生產(chǎn)。若乙方在施工過程中發(fā)生安全事故，乙方應承擔全部責任。6.2乙方應采取有效措施，防止施工過程中對環(huán)境造成污染。若乙方違反環(huán)保規(guī)定，導致環(huán)境污染或其他損失，乙方應承擔相應責任。第七條合同價格與支付7.1乙方應按照甲方的要求，提交分包工程的報價。報價應包括工程總價、工程款支付計劃、稅費等。7.2甲方應在驗收合格后按照約定的付款方式和時間支付乙方工程款。支付工程款的具體金額和時間，以甲乙雙方簽訂的補充協(xié)議為準。7.3乙方應按照合同約定，向甲方提供合法、有效的發(fā)票。若乙方未能提供發(fā)票，甲方有權(quán)扣除相應稅款。7.4甲方支付工程款后，乙方應按照約定提供相應的工程資料、保修服務(wù)等。第八條變更與調(diào)整8.1乙方應根據(jù)甲方的要求，對分包工程進行必要的變更與調(diào)整。變更與調(diào)整應符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和設(shè)計要求。8.2變更與調(diào)整應按照雙方協(xié)商一致的原則進行，并簽訂書面補充協(xié)議。補充協(xié)議應明確變更內(nèi)容、工程量、工期、費用等相關(guān)事項。8.3變更與調(diào)整導致合同價款增減的，雙方應按照約定進行相應的價款調(diào)整。第九條違約責任9.1乙方未按照約定完成分包工程的，應承擔相應的違約責任。違約責任包括但不限于賠償甲方損失、支付逾期違約金等。9.2甲方未按照約定支付工程款的，應承擔相應的違約責任。違約責任包括但不限于賠償乙方損失、支付逾期違約金等。9.3雙方因違約行為給第三方造成損失的，違約方應承擔相應的賠償責任。第十條爭議解決10.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.2訴訟過程中，雙方應繼續(xù)履行合同，除非法院另有判決。第十一條合同的生效、變更與解除11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同的生效日期以簽字蓋章的日期為準。11.2合同的變更或解除應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。書面協(xié)議應明確變更或解除的事由、范圍、日期等。11.3合同的解除不影響雙方的權(quán)利和義務(wù)，除非雙方另有約定。第十二條保密條款12.1雙方在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密和機密信息，應予以嚴格保密。保密信息包括但不限于技術(shù)資料、商業(yè)計劃等。12.2違反保密條款的一方應承擔相應的違約責任。違約責任包括但不限于賠償對方損失、支付違約金等。第十三條協(xié)助與配合13.1乙方應協(xié)助甲方完成與分包工程相關(guān)的各項手續(xù)和驗收工作。包括但不限于辦理施工許可、安全檢查等。13.2甲方應協(xié)助乙方解決施工過程中遇到的問題和困難。包括但不限于提供施工圖紙、技術(shù)支持等。第十四條其他條款14.1本合同未盡事宜，雙方可簽訂書面補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。雙方簽字蓋章后，兩份合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與分類1.1第三方指除甲乙雙方之外，與本合同有關(guān)聯(lián)但并非合同當事方的個體或組織。第三方可以是中介方、監(jiān)理方、審計方、政府部門等。1.2第三方介入是指在合同履行過程中，由于合同約定或法律規(guī)定，第三方參與并對合同的實施產(chǎn)生影響的情況。第二條第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于：a)甲乙雙方同意邀請第三方進行工程監(jiān)理、審計或質(zhì)量評估；b)法律規(guī)定第三方對工程實施監(jiān)督、檢查或?qū)徟籧)第三方作為中介方協(xié)助甲乙雙方完成合同約定的交易。第三條第三方責任限額3.1第三方對分包工程的介入不免除甲乙雙方根據(jù)本合同應承擔的責任。第三方對分包工程的責任以其介入范圍和合同約定為準。3.2第三方介入不影響甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)。甲乙雙方應按照合同約定履行各自的責任，并配合第三方的工作。3.3第三方應按照甲乙雙方的要求，對分包工程進行監(jiān)督、檢查或評估。第三方應對其提供的監(jiān)督、檢查或評估結(jié)果負責。第四條第三方與甲乙雙方的關(guān)系4.1第三方與甲乙雙方之間的溝通、協(xié)調(diào)和配合，應基于合同約定和法律規(guī)定進行。4.3第三方應尊重甲乙雙方的合法權(quán)益，不得干涉甲乙雙方正常的合同履行。第五條第三方介入的協(xié)調(diào)與管理5.1甲乙雙方應共同商討第三方的介入方式、工作內(nèi)容和工作時間等，并簽訂書面協(xié)議。5.2甲乙雙方應協(xié)助第三方進行現(xiàn)場考察、資料收集等工作，確保第三方能夠順利履行其職責。5.3甲乙雙方應對第三方的工作成果進行審查，確保其符合合同約定和法律規(guī)定。第六條第三方介入的費用6.1第三方介入的費用應由甲乙雙方協(xié)商確定。費用包括但不限于第三方的人工費用、差旅費用、材料費用等。6.2甲乙雙方應在合同中明確第三方的費用承擔方式和支付時間。6.3第三方介入的費用計入分包工程的總價，不得影響合同價款的支付。第七條第三方介入的變更與解除7.1甲乙雙方如需變更或解除第三方介入的事項，應簽訂書面協(xié)議，并通知第三方。7.2變更或解除第三方介入事項的書面協(xié)議應明確變更或解除的原因、范圍、日期等。7.3變更或解除第三方介入事項的協(xié)議未經(jīng)第三方同意，不得對第三方產(chǎn)生法律效力。第八條第三方介入的爭議解決8.1甲乙雙方與第三方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。8.2訴訟過程中，甲乙雙方應繼續(xù)履行合同，除非法院另有判決。第九條保密條款9.1甲乙雙方與第三方在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密和機密信息，應予以嚴格保密。保密信息包括但不限于技術(shù)資料、商業(yè)計劃等。9.2違反保密條款的一方應承擔相應的違約責任。違約責任包括但不限于賠償對方損失、支付違約金等。第十條協(xié)助與配合10.1甲乙雙方應協(xié)助第三方完成與分包工程相關(guān)的各項手續(xù)和驗收工作。包括但不限于辦理施工許可、安全檢查等。10.2第三方應協(xié)助甲乙雙方解決施工過程中遇到的問題和困難。包括但不限于提供施工圖紙、技術(shù)支持等。第十一條其他條款11.1本合同未盡事宜，甲乙雙方可簽訂書面補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。11.2本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，第三方執(zhí)一份。雙方簽字蓋章后，三份合同具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：合同協(xié)議書附件2：分包工程范圍與內(nèi)容詳細說明附件3：工期計劃與時間表附件4：質(zhì)量標準與要求詳細說明附件5：材料設(shè)備規(guī)格與標準附件6：安全生產(chǎn)與環(huán)保要求詳細說明附件7：合同價格與支付詳細說明附件8：變更與調(diào)整協(xié)議附件9：違約行為及責任認定詳細說明附件10：爭議解決協(xié)議附件11：保密協(xié)議附件12：協(xié)助與配合協(xié)議附件13：第三方介入?yún)f(xié)議附件14：合同履行過程中可能涉及的其他相關(guān)文件和圖紙說明二：違約行為及責任認定：違約行為包括但不限于：a)乙方未按照約定完成分包工程；b)甲方未按照約定支付工程款；c)乙方使用不符合要求的材料和設(shè)備；d)乙方未按照約定進行變更與調(diào)整；e)甲方未按照約定提供施工圖紙和技術(shù)支持；f)雙方未按照約定履行合同義務(wù)，導致工程延期或質(zhì)量問題。違約責任認定標準：a)違約方應承擔因違約導致的損失賠償責任；b)違約方應按照合同約定支付逾期違約金；c)違約方應承擔因違約導致的額外費用支出；d)違約方未按照約定履行合同義務(wù)的，對方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔相應的賠償責任。示例說明：If乙方未按照約定完成分包工程，甲方有權(quán)要求乙方支付逾期違約金，并有權(quán)解除合同，要求乙方承擔因工程延期導致的損失賠償責任。說明三：法律名詞及解釋：法律名詞包括但不限于：a)合同：指甲乙雙方簽訂的具有法律效力的分包協(xié)議；b)分包商：指被甲方選定進行涵洞建設(shè)分包的承包商；c)主承包商：指負責地鐵涵洞建設(shè)的主承包商；d)第三方：指除甲乙雙方之外，與本合同有關(guān)聯(lián)但并非合同當事方的個體或組織；e)工期：指分包工程按照約定完成的時間期限；f)質(zhì)量：指分包工程滿足甲乙雙方約定的標準和要求；g)違約：指合同一方未履行合同約定的義務(wù)；h)賠償：指因違約行為導致的損失補償；