2024家裝吊頂工程承攬協(xié)議樣本

2024版家裝吊頂工程承攬協(xié)議樣本版A版本合同目錄一覽1.承攬工程范圍與內(nèi)容1.1工程概述1.2工程量清單1.3工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.合同雙方權(quán)益2.1承攬方權(quán)益2.1.1工程承攬權(quán)2.1.2工程設(shè)計(jì)權(quán)2.1.3工程施工權(quán)2.2委托方權(quán)益2.2.1工程咨詢權(quán)2.2.2工程監(jiān)督權(quán)2.2.3工程驗(yàn)收權(quán)3.合同價(jià)格與支付3.1工程總價(jià)3.2價(jià)格調(diào)整3.3支付方式3.4支付時(shí)間表4.工程進(jìn)度與工期4.1工程計(jì)劃進(jìn)度4.2工期延誤4.3工期提前5.工程質(zhì)量與保修5.1工程質(zhì)量保證5.2質(zhì)量問(wèn)題的處理5.3保修期限5.4保修責(zé)任6.材料供應(yīng)與驗(yàn)收6.1材料供應(yīng)責(zé)任6.2材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6.3材料質(zhì)量問(wèn)題處理7.安全生產(chǎn)與環(huán)保7.1安全生產(chǎn)責(zé)任7.2安全生產(chǎn)措施7.3環(huán)保要求8.違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決8.1違約責(zé)任8.2爭(zhēng)議解決方式9.合同的變更與解除9.1合同變更條件9.2合同解除條件10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違約保密條款11.合同的生效、終止與解除11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同解除條件12.法律適用與爭(zhēng)議解決12.1法律適用12.2爭(zhēng)議解決方式13.其他條款13.1不可抗力13.2合同的轉(zhuǎn)讓13.3附件14.合同附件14.1工程設(shè)計(jì)圖紙14.2工程量清單14.3材料供應(yīng)清單14.4安全生產(chǎn)措施方案14.5環(huán)保措施方案第一部分：合同如下：第一條承攬工程范圍與內(nèi)容1.1工程概述本合同項(xiàng)下的家裝吊頂工程，包括但不限于吊頂?shù)脑O(shè)計(jì)、材料供應(yīng)、施工、驗(yàn)收等全部工作。1.2工程量清單工程量清單詳見(jiàn)附件一，該清單包括但不限于吊頂面積、材料品牌及型號(hào)、施工工藝等。1.3工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（GB502102001）等。第二條合同雙方權(quán)益2.1承攬方權(quán)益2.1.1工程承攬權(quán)承攬方有權(quán)按照合同約定進(jìn)行工程的設(shè)計(jì)、施工等活動(dòng)。2.1.2工程設(shè)計(jì)權(quán)承攬方有權(quán)根據(jù)工程實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)計(jì)方案的調(diào)整。2.1.3工程施工權(quán)承攬方有權(quán)選擇工程施工人員，并對(duì)其進(jìn)行管理。2.2委托方權(quán)益2.2.1工程咨詢權(quán)委托方有權(quán)對(duì)工程的設(shè)計(jì)、施工等環(huán)節(jié)進(jìn)行咨詢。2.2.2工程監(jiān)督權(quán)委托方有權(quán)對(duì)工程的進(jìn)度、質(zhì)量等進(jìn)行監(jiān)督。2.2.3工程驗(yàn)收權(quán)委托方有權(quán)對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，并提出整改意見(jiàn)。第三條合同價(jià)格與支付3.1工程總價(jià)工程總價(jià)為人民幣【】元（大寫(xiě)：【】元整），詳見(jiàn)附件二。3.2價(jià)格調(diào)整價(jià)格調(diào)整的條件和方式詳見(jiàn)附件三。3.3支付方式支付方式為：【】方式，具體支付細(xì)節(jié)詳見(jiàn)附件四。3.4支付時(shí)間表支付時(shí)間表詳見(jiàn)附件五。第四條工程進(jìn)度與工期4.1工程計(jì)劃進(jìn)度工程計(jì)劃進(jìn)度詳見(jiàn)附件六。4.2工期延誤工期延誤的原因和責(zé)任按照附件七的約定執(zhí)行。4.3工期提前工期提前的獎(jiǎng)勵(lì)和責(zé)任按照附件八的約定執(zhí)行。第五條工程質(zhì)量與保修5.1工程質(zhì)量保證承攬方保證工程質(zhì)量符合合同約定和國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。5.2質(zhì)量問(wèn)題的處理質(zhì)量問(wèn)題的處理按照附件九的約定執(zhí)行。5.3保修期限保修期限為：【】年，自工程驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。5.4保修責(zé)任保修責(zé)任按照附件十的約定執(zhí)行。第六條材料供應(yīng)與驗(yàn)收6.1材料供應(yīng)責(zé)任材料供應(yīng)的責(zé)任和標(biāo)準(zhǔn)按照附件十一的約定執(zhí)行。6.2材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)材料驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和流程按照附件十二的約定執(zhí)行。6.3材料質(zhì)量問(wèn)題處理材料質(zhì)量問(wèn)題的處理按照附件十三的約定執(zhí)行。第八條安全生產(chǎn)與環(huán)保8.1安全生產(chǎn)責(zé)任承攬方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家及行業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)定，保障工程施工安全。8.2安全生產(chǎn)措施承攬方應(yīng)制定并落實(shí)安全生產(chǎn)措施，包括但不限于安全培訓(xùn)、安全防護(hù)、應(yīng)急預(yù)案等。8.3環(huán)保要求承攬方應(yīng)按照國(guó)家和地方的環(huán)保要求，做好施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)保工作。第九條違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決9.1違約責(zé)任違約責(zé)任的具體規(guī)定詳見(jiàn)附件十四。9.2爭(zhēng)議解決方式爭(zhēng)議解決方式為：【】方式，具體流程詳見(jiàn)附件十五。第十條合同的變更與解除10.1合同變更條件合同變更的條件和程序詳見(jiàn)附件十六。10.2合同解除條件合同解除的條件和程序詳見(jiàn)附件十七。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容保密內(nèi)容具體包括合同條款、工程設(shè)計(jì)、施工技術(shù)等。11.2保密期限保密期限為：【】年，自合同簽訂之日起計(jì)算。11.3違約保密條款違約保密條款的具體規(guī)定詳見(jiàn)附件十八。第十二條合同的生效、終止與解除12.1合同生效條件合同生效的條件和程序詳見(jiàn)附件十九。12.2合同終止條件合同終止的條件和程序詳見(jiàn)附件二十。12.3合同解除條件合同解除的條件和程序詳見(jiàn)附件二十一。第十三條其他條款13.1不可抗力不可抗力的具體規(guī)定詳見(jiàn)附件二十二。13.2合同的轉(zhuǎn)讓合同轉(zhuǎn)讓的具體規(guī)定詳見(jiàn)附件二十三。13.3附件附件包括工程設(shè)計(jì)圖紙、工程量清單、材料供應(yīng)清單、安全生產(chǎn)措施方案、環(huán)保措施方案等。第十四條合同附件14.1工程設(shè)計(jì)圖紙工程設(shè)計(jì)圖紙?jiān)斠?jiàn)附件二十四。14.2工程量清單工程量清單詳見(jiàn)附件二十五。14.3材料供應(yīng)清單材料供應(yīng)清單詳見(jiàn)附件二十六。14.4安全生產(chǎn)措施方案安全生產(chǎn)措施方案詳見(jiàn)附件二十七。14.5環(huán)保措施方案環(huán)保措施方案詳見(jiàn)附件二十八。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：工程量清單詳細(xì)列出家裝吊頂工程的各項(xiàng)工程量，包括吊頂面積、材料品牌及型號(hào)、施工工藝等。附件二：工程設(shè)計(jì)圖紙?zhí)峁┘已b吊頂工程的詳細(xì)設(shè)計(jì)圖紙，包括吊頂布局、材料使用、施工細(xì)節(jié)等。附件三：價(jià)格調(diào)整條件及方式詳細(xì)說(shuō)明價(jià)格調(diào)整的條件和方式，如材料價(jià)格變動(dòng)、工程量增減等。附件四：支付方式及時(shí)間表詳細(xì)說(shuō)明支付方式，如現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等，以及支付的時(shí)間表和金額。附件五：工程計(jì)劃進(jìn)度詳細(xì)列出家裝吊頂工程的計(jì)劃進(jìn)度，包括各階段的工作內(nèi)容和完成時(shí)間。附件六：安全生產(chǎn)措施方案詳細(xì)說(shuō)明承攬方應(yīng)采取的安全生產(chǎn)措施，如安全培訓(xùn)、安全防護(hù)、應(yīng)急預(yù)案等。附件七：工期延誤及責(zé)任詳細(xì)說(shuō)明工期延誤的原因和責(zé)任，如承攬方責(zé)任、不可抗力等。附件八：工期提前及獎(jiǎng)勵(lì)詳細(xì)說(shuō)明工期提前的獎(jiǎng)勵(lì)和責(zé)任，如提前完成獎(jiǎng)勵(lì)、額外費(fèi)用等。附件九：質(zhì)量問(wèn)題處理詳細(xì)說(shuō)明質(zhì)量問(wèn)題的處理流程和責(zé)任分配，如返工、維修、賠償?shù)取８郊罕Ｐ挢?zé)任及期限詳細(xì)說(shuō)明保修責(zé)任和期限，如保修范圍、保修條件、賠償標(biāo)準(zhǔn)等。附件十一：材料供應(yīng)責(zé)任詳細(xì)說(shuō)明材料供應(yīng)的責(zé)任和標(biāo)準(zhǔn)，如材料質(zhì)量、供應(yīng)時(shí)間、退換貨政策等。附件十二：材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及流程詳細(xì)說(shuō)明材料驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和流程，如驗(yàn)收條件、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果處理等。附件十三：材料質(zhì)量問(wèn)題處理詳細(xì)說(shuō)明材料質(zhì)量問(wèn)題的處理流程和責(zé)任分配，如更換、賠償?shù)?。附件十四：合同變更及解除條件詳細(xì)說(shuō)明合同變更和解除的條件和程序，如雙方協(xié)商一致、不可抗力等。附件十五：爭(zhēng)議解決方式詳細(xì)說(shuō)明爭(zhēng)議解決方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。附件十六：保密內(nèi)容及期限詳細(xì)說(shuō)明保密內(nèi)容和期限，如合同條款、設(shè)計(jì)圖紙等。附件十七：違約保密條款詳細(xì)說(shuō)明違約保密條款的規(guī)定，如泄露保密信息的賠償?shù)?。附件十八：合同生效、終止及解除條件詳細(xì)說(shuō)明合同生效、終止和解除的條件和程序。附件十九：不可抗力詳細(xì)說(shuō)明不可抗力的定義和條件，如自然災(zāi)害、政策變動(dòng)等。附件二十：合同轉(zhuǎn)讓詳細(xì)說(shuō)明合同轉(zhuǎn)讓的條件和程序，如雙方同意、受讓方符合要求等。附件二十一：違約行為及責(zé)任認(rèn)定詳細(xì)列出各種違約行為和責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，如延遲履行、不履行、履行不當(dāng)?shù)?。附件二十二：法律名詞及解釋詳細(xì)列出本合同中涉及的法律名詞及解釋，如合同、違約、不可抗力等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.延遲履行：承攬方未按照合同約定的時(shí)間完成工程，應(yīng)承擔(dān)延遲履行的責(zé)任。示例：承攬方未在約定時(shí)間內(nèi)完成吊頂施工，需支付違約金。2.不履行：承攬方未按照合同約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)不履行的責(zé)任。示例：承攬方未按照設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，需重新返工并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。3.履行不當(dāng)：承攬方未按照合同約定正確履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)履行不當(dāng)?shù)呢?zé)任。示例：承攬方使用的材料不符合合同約定的品牌和型號(hào)，需更換并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。4.泄露保密信息：承攬方未履行保密義務(wù)，泄露合同中的保密信息，應(yīng)承擔(dān)泄露保密信息的賠償責(zé)任。示例：承攬方未經(jīng)許可向第三方泄露合同中的設(shè)計(jì)圖紙，需支付違約金。5.工期延誤：因承攬方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，應(yīng)承擔(dān)工期延誤的責(zé)任。示例：承攬方因自身原因?qū)е碌蹴敼こ淌┕みM(jìn)度延