公路輔助承攬合同模板

公路輔助承攬合同模板第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“承包方”）：

地址：__________

法定代表人：__________

乙方（以下簡稱“承攬方”）：

地址：__________

法定代表人：__________

鑒于：

1.承包方為公路施工項(xiàng)目提供輔助服務(wù)，需聘請具有相應(yīng)資質(zhì)的承攬方進(jìn)行施工；

2.承攬方具備完成公路輔助施工的資質(zhì)和能力，同意接受承包方的聘請。

雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________公路輔助施工工程

2.工程地點(diǎn)：__________

3.工程規(guī)模：__________

4.工程內(nèi)容：__________

二、工程工期

1.工程開工日期：__________

2.工程竣工日期：__________

3.工程總工期：__________

三、工程款支付

1.工程款總額：__________

2.付款方式：__________

3.付款進(jìn)度：__________

四、工程質(zhì)量及驗(yàn)收

1.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________

2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：__________

3.驗(yàn)收方式：__________

五、安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)

1.承攬方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，確保施工安全；

2.承攬方應(yīng)采取有效措施，保護(hù)施工現(xiàn)場的環(huán)境，防止污染。

六、違約責(zé)任

1.任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；

2.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金按合同約定比例計(jì)算；

3.因違約給對方造成損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

七、爭議解決

1.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議；

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

附件：

1.承包方資質(zhì)證明；

2.承攬方資質(zhì)證明；

3.工程施工圖紙；

4.工程量清單；

5.其他相關(guān)文件。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡稱“發(fā)包方”）：

地址：__________

法定代表人：__________

乙方（以下簡稱“承攬方”）：

地址：__________

法定代表人：__________

丙方（以下簡稱“監(jiān)理方”）：

地址：__________

法定代表人：__________

鑒于：

1.發(fā)包方擬進(jìn)行公路輔助施工工程，需聘請具有相應(yīng)資質(zhì)的承攬方進(jìn)行施工；

2.承攬方具備完成公路輔助施工的資質(zhì)和能力，同意接受發(fā)包方的聘請；

3.監(jiān)理方具備公路工程監(jiān)理資質(zhì)，同意接受發(fā)包方的委托，對施工過程進(jìn)行監(jiān)督管理。

為明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)甲乙丙三方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________公路輔助施工工程

2.工程地點(diǎn)：__________

3.工程規(guī)模：__________

4.工程內(nèi)容：__________

二、工程工期

1.工程開工日期：__________

2.工程竣工日期：__________

3.工程總工期：__________

三、工程款支付

1.工程款總額：__________

2.付款方式：__________

3.付款進(jìn)度：__________

4.甲方有權(quán)根據(jù)工程進(jìn)度和質(zhì)量情況調(diào)整付款計(jì)劃。

四、工程質(zhì)量及驗(yàn)收

1.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________

2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：__________

3.驗(yàn)收方式：__________

4.甲方有權(quán)要求承攬方對工程質(zhì)量進(jìn)行整改，直至符合要求。

五、監(jiān)理方職責(zé)

1.監(jiān)理方對施工過程進(jìn)行監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全；

2.監(jiān)理方有權(quán)對承攬方進(jìn)行質(zhì)量、進(jìn)度、安全等方面的檢查和監(jiān)督；

3.監(jiān)理方有權(quán)要求承攬方對存在的問題進(jìn)行整改。

六、甲方的權(quán)利

1.發(fā)包方有權(quán)對施工過程中的設(shè)計(jì)、施工方案進(jìn)行審查和調(diào)整；

2.發(fā)包方有權(quán)對施工過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)和處理；

3.發(fā)包方有權(quán)對施工過程中的違約行為進(jìn)行追究；

4.發(fā)包方有權(quán)對工程進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，確保工程按期、保質(zhì)完成。

七、乙方的責(zé)任

1.承攬方應(yīng)嚴(yán)格按照施工圖紙和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工；

2.承攬方應(yīng)確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全，對因自身原因造成的質(zhì)量問題承擔(dān)全部責(zé)任；

3.承攬方應(yīng)按照合同約定的時間、地點(diǎn)和質(zhì)量要求完成工程；

4.承攬方應(yīng)配合監(jiān)理方的監(jiān)督檢查，及時整改存在的問題。

八、乙方的違約及限制條款

1.承攬方違反合同約定，導(dǎo)致工程延期或質(zhì)量不合格，應(yīng)向發(fā)包方支付違約金；

2.承攬方不得將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位或個人；

3.承攬方不得擅自改變施工方案，如需變更，應(yīng)經(jīng)發(fā)包方同意；

4.承攬方在施工過程中，不得損害發(fā)包方或其他相關(guān)方的合法權(quán)益。

九、爭議解決

1.三方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議；

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、合同生效

1.本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效；

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

附件：

1.承包方資質(zhì)證明；

2.承攬方資質(zhì)證明；

3.工程施工圖紙；

4.工程量清單；

5.其他相關(guān)文件。

第三方介入的意義和目的在于確保工程質(zhì)量和進(jìn)度，維護(hù)甲方的合法權(quán)益。通過引入監(jiān)理方，甲方可以更有效地監(jiān)督和指導(dǎo)施工過程，降低工程風(fēng)險，保障工程順利進(jìn)行。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義在于確保工程按照預(yù)期目標(biāo)完成，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。甲方通過強(qiáng)化自身權(quán)利，對工程進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格控制，同時限制乙方的違約行為，保障自身權(quán)益不受侵害。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

乙方（以下簡稱“承攬方”）：

地址：__________

法定代表人：__________

甲方（以下簡稱“發(fā)包方”）：

地址：__________

法定代表人：__________

丙方（以下簡稱“監(jiān)理方”）：

地址：__________

法定代表人：__________

鑒于：

1.承攬方具備完成特定工程項(xiàng)目的能力，愿意接受發(fā)包方的委托進(jìn)行施工；

2.發(fā)包方擁有工程項(xiàng)目，需要承攬方提供專業(yè)施工服務(wù)；

3.丙方具備工程監(jiān)理資質(zhì)，愿意接受發(fā)包方的委托，對施工過程進(jìn)行監(jiān)督管理。

為明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)甲乙丙三方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________工程項(xiàng)目

2.工程地點(diǎn)：__________

3.工程規(guī)模：__________

4.工程內(nèi)容：__________

二、工程工期

1.工程開工日期：__________

2.工程竣工日期：__________

3.工程總工期：__________

三、工程款支付

1.工程款總額：__________

2.付款方式：__________

3.付款進(jìn)度：__________

4.乙方有權(quán)要求發(fā)包方按約定的付款進(jìn)度提前支付部分款項(xiàng)。

四、工程質(zhì)量及驗(yàn)收

1.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________

2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：__________

3.驗(yàn)收方式：__________

4.乙方有權(quán)要求監(jiān)理方對工程質(zhì)量進(jìn)行獨(dú)立檢驗(yàn)，并保證驗(yàn)收程序的公正性。

五、監(jiān)理方職責(zé)

1.監(jiān)理方負(fù)責(zé)對施工過程進(jìn)行監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全；

2.監(jiān)理方有權(quán)對施工方案、進(jìn)度計(jì)劃等進(jìn)行審查和調(diào)整；

3.監(jiān)理方有權(quán)要求承攬方對施工中的質(zhì)量問題進(jìn)行整改。

六、乙方的權(quán)利

1.乙方有權(quán)要求發(fā)包方提供必要的施工圖紙、技術(shù)資料和施工條件；

2.乙方有權(quán)要求發(fā)包方在工程進(jìn)度和質(zhì)量方面給予必要的支持和配合；

3.乙方有權(quán)要求監(jiān)理方在驗(yàn)收過程中保持獨(dú)立、公正，確保驗(yàn)收結(jié)果的真實(shí)性；

4.乙方有權(quán)對發(fā)包方提供的材料和設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，確保其符合工程要求。

七、甲方的責(zé)任

1.發(fā)包方應(yīng)按照合同約定提供工程圖紙、技術(shù)資料和施工條件；

2.發(fā)包方應(yīng)確保施工過程中提供的材料、設(shè)備符合工程要求；

3.發(fā)包方應(yīng)配合乙方進(jìn)行施工，提供必要的現(xiàn)場支持；

4.發(fā)包方應(yīng)按照合同約定支付工程款項(xiàng)。

八、甲方的違約及限制條款

1.發(fā)包方未按合同約定提供施工圖紙、技術(shù)資料和施工條件，導(dǎo)致工程延期或質(zhì)量不合格，應(yīng)向乙方支付違約金；

2.發(fā)包方未按時支付工程款項(xiàng)，應(yīng)向乙方支付滯納金；

3.發(fā)包方不得單方面改變工程內(nèi)容或降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

4.發(fā)包方不得干預(yù)乙方正常施工活動，不得限制乙方的合法權(quán)益。

九、爭議解決

1.三方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議；

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、合同生效

1.本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效；

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

乙方為主導(dǎo)的目的和意義在于保障承攬方的合法權(quán)益，確保其在施工過程中獲得