定制舞臺(tái)裝修合同

定制舞臺(tái)裝修合同合同編號(hào)：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容與要求1.1乙方根據(jù)甲方的需求，為甲方提供定制化的舞臺(tái)裝修服務(wù)，包括舞臺(tái)設(shè)計(jì)、施工、布景、燈光、音響等相關(guān)事項(xiàng)。1.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，確保舞臺(tái)裝修項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、進(jìn)度和服務(wù)。1.3乙方應(yīng)提供舞臺(tái)裝修的詳細(xì)設(shè)計(jì)方案，包括圖紙、效果圖、施工方案等，并經(jīng)甲方確認(rèn)后施工。1.4乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成舞臺(tái)裝修項(xiàng)目，確保甲方活動(dòng)的順利進(jìn)行。二、項(xiàng)目費(fèi)用與支付2.1乙方向甲方提供的舞臺(tái)裝修服務(wù)，雙方協(xié)商確定為人民幣（大寫(xiě)）：__________元整（小寫(xiě)）：__________元。（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總額的50%作為預(yù)付款；（2）舞臺(tái)裝修項(xiàng)目完成后，甲方支付乙方合同總額的40%；（3）剩余的10%作為質(zhì)量保證金，自舞臺(tái)裝修項(xiàng)目驗(yàn)收合格之日起，甲方不再追究乙方質(zhì)量問(wèn)題后支付。2.3甲方支付的費(fèi)用，乙方應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票。三、項(xiàng)目施工與驗(yàn)收3.1乙方應(yīng)按照合同約定的設(shè)計(jì)方案和施工方案進(jìn)行施工，確保施工質(zhì)量和安全。3.2甲方應(yīng)派員對(duì)乙方施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)施工質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行確認(rèn)。3.3舞臺(tái)裝修項(xiàng)目完成后，甲方應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)乙方施工的stagedecorationproject進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，甲方應(yīng)在驗(yàn)收合格后支付合同約定的剩余款項(xiàng)。驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在甲方要求的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，直至達(dá)到甲方要求的標(biāo)準(zhǔn)。四、違約責(zé)任4.1乙方未按照約定時(shí)間完成舞臺(tái)裝修項(xiàng)目的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：合同總額的1%乘以逾期天數(shù)。4.2甲方未按照約定時(shí)間支付款項(xiàng)的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：應(yīng)付款項(xiàng)的1%乘以逾期天數(shù)。4.3因乙方原因?qū)е挛枧_(tái)裝修項(xiàng)目質(zhì)量不符合約定的，乙方應(yīng)承擔(dān)返工、維修、更換等費(fèi)用，并支付甲方因此遭受的損失。五、爭(zhēng)議解決5.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。六、其他約定6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至舞臺(tái)裝修項(xiàng)目驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方需求說(shuō)明書(shū)2.乙方設(shè)計(jì)方案（包括圖紙、效果圖、施工方案）3.付款憑證4.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告5.違約金計(jì)算說(shuō)明6.返工、維修、更換費(fèi)用計(jì)算說(shuō)明7.法律文件（如法院判決書(shū)、調(diào)解書(shū)等）二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時(shí)間完成舞臺(tái)裝修項(xiàng)目的，屬于違約行為。2.甲方未按照約定時(shí)間支付款項(xiàng)的，屬于違約行為。3.乙方原因?qū)е挛枧_(tái)裝修項(xiàng)目質(zhì)量不符合約定，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.定制舞臺(tái)裝修服務(wù)：指乙方根據(jù)甲方需求，為甲方提供個(gè)性化、專業(yè)化的舞臺(tái)設(shè)計(jì)、施工、布景、燈光、音響等服務(wù)。2.合同總額：指雙方約定的乙方提供舞臺(tái)裝修服務(wù)所應(yīng)得的全部費(fèi)用。3.預(yù)付款：指合同簽訂后，甲方支付給乙方的合同總額的50%作為前期費(fèi)用。4.質(zhì)量保證金：指甲方在舞臺(tái)裝修項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，支付給乙方的合同總額的10%作為質(zhì)量保障。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.乙方施工進(jìn)度延誤：解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并有權(quán)要求乙方在約定時(shí)間內(nèi)完成施工。2.甲方付款延誤：解決辦法：甲方應(yīng)按照約定時(shí)間支付款項(xiàng)，否則需支付違約金。3.舞臺(tái)裝修項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題：解決辦法：乙方應(yīng)在甲方要求的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，直至達(dá)到甲方要求的標(biāo)準(zhǔn)。如乙方無(wú)法整改，甲方有權(quán)要求乙方支付返工、維修、更換等費(fèi)用。4.爭(zhēng)議解決：解決辦法：雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為舉辦特定活動(dòng)，需要乙方提供定制化的舞臺(tái)裝修服務(wù)。2.甲方對(duì)乙方施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，確保施工質(zhì)量和進(jìn)度。3.甲方組織驗(yàn)收人員對(duì)乙方完成的舞臺(tái)裝修項(xiàng)目