建筑工程評估施工合同協(xié)議書

建筑工程評估施工合同協(xié)議書合同編號：__________一、工程概況1.1本項目位于____________________，工程內(nèi)容包括____________________。1.2工程評估施工范圍：____________________。1.3工程評估施工工期：自雙方簽訂合同之日起至工程評估施工完畢之日止，工期約為____個月。二、合同價格2.1本項目的評估施工費用為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：￥_________。2.2乙方應當按照本合同約定的評估施工范圍和質量標準完成評估施工工作，否則甲方有權要求乙方返工、修復，并承擔相應費用。三、質量標準3.1乙方應按照我國相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及甲方提供的技術要求進行評估施工。（1）____________________；（2）____________________；（3）____________________；（4）____________________。四、合同的履行4.1乙方應按照本合同約定的工期完成評估施工工作，如有延誤，乙方應承擔相應的違約責任。4.2乙方應按照甲方要求，提供與本項目相關的資料、文件、報表等，并保證其真實、完整、準確。4.3甲方應按照約定時間支付乙方工程款，否則乙方有權暫停施工，并有權要求甲方支付違約金。五、合同的變更、解除和終止5.1雙方同意，合同的變更、解除和終止，應當書面簽署，并經(jīng)雙方確認。5.2在合同履行過程中，如因不可抗力等原因導致無法繼續(xù)履行，雙方可協(xié)商變更、解除或終止合同。六、違約責任6.1乙方未按照約定時間完成評估施工工作的，應當按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=工程總價×逾期天數(shù)×1%。6.2甲方未按照約定時間支付工程款的，應當按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=應付款項×逾期天數(shù)×1%。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程評估施工完畢之日止。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.工程設計圖紙2.施工方案3.材料及設備清單4.工程量清單5.質量標準和要求6.施工組織設計7.安全生產(chǎn)措施8.合同履行過程中的相關往來函件二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成評估施工工作，視為違約。2.乙方未按照約定質量標準完成評估施工，視為違約。3.甲方未按照約定時間支付工程款，視為違約。4.甲方未按照約定提供施工所需的相關資料、文件、報表等，視為違約。5.雙方未按照約定履行合同義務，導致合同無法繼續(xù)履行，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的委托方，負責提供工程設計圖紙、施工方案等相關資料，并支付工程款。2.乙方：指合同中的承攬方，負責按照甲方要求完成評估施工工作。3.工程評估施工：指對建筑工程進行評估、檢測、檢測、試驗等工作，以保證工程質量。4.工期：指雙方約定的工程評估施工開始之日起至工程評估施工完畢之日止的時間。5.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應采取措施加快施工進度，并向甲方支付違約金。2.工程質量問題：乙方應按照甲方要求進行返工、修復，并承擔相應費用。3.工程款支付延誤：甲方應及時支付工程款，否則乙方有權暫停施工。4.資料提供不齊全：甲方應按照約定時間提供相關資料，否則乙方有權要求甲方支付違約金。5.合同履行過程中產(chǎn)生爭議：雙方應通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時可向法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.建筑工程評估施工合同協(xié)議書適用于各類建筑工程的評估施工階段。2.當甲方為建筑工程的委托方，乙方為承攬方時，雙方可簽訂此類合同。