2024年城市河堤施工承攬協(xié)議

2024年城市河堤施工承攬協(xié)議版A版本合同目錄一覽1.工程概述1.1工程名稱(chēng)1.2工程地點(diǎn)1.3工程規(guī)模1.4工程內(nèi)容2.雙方權(quán)益2.1承攬方權(quán)益2.1.1工程承攬權(quán)2.1.2工程履約權(quán)2.1.3工程款項(xiàng)收取權(quán)2.2委托方權(quán)益2.2.1工程監(jiān)督權(quán)2.2.2工程質(zhì)量要求權(quán)2.2.3工程進(jìn)度要求權(quán)3.工程履約3.1承攬方履約要求3.1.1施工方案提交3.1.2施工人員配備3.1.3施工材料供應(yīng)3.2委托方履約要求3.2.1工程款項(xiàng)支付3.2.2施工條件提供3.2.3施工變更處理4.工程質(zhì)量與驗(yàn)收4.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.2驗(yàn)收程序4.3驗(yàn)收不合格處理5.工程款項(xiàng)5.1工程預(yù)付款5.2工程進(jìn)度款5.3工程尾款5.4工程款項(xiàng)支付方式6.工期延誤6.1工期延誤責(zé)任6.2工期延誤處理7.違約責(zé)任7.1承攬方違約7.2委托方違約8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.合同的變更和解除9.1合同變更條件9.2合同解除條件10.合同的終止10.1合同終止條件10.2合同終止后的處理11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3違約保密條款12.合同的生效、變更和解除12.1合同生效條件12.2合同變更條件12.3合同解除條件13.其他條款13.1不可抗力13.2法律適用13.3合同爭(zhēng)議解決14.附件14.1工程設(shè)計(jì)圖紙14.2工程量清單14.3工程變更記錄第一部分：合同如下：第一條工程概述1.1工程名稱(chēng)：2024年城市河堤施工項(xiàng)目1.2工程地點(diǎn)：位于我國(guó)某城市河堤區(qū)域1.3工程規(guī)模：河堤長(zhǎng)度約為5公里，寬度約為20米1.4工程內(nèi)容：主要包括河堤加固、堤岸修復(fù)、排水系統(tǒng)改造等第二條雙方權(quán)益2.1承攬方權(quán)益2.1.1工程承攬權(quán)：承攬方負(fù)責(zé)完成河堤施工項(xiàng)目，并保證工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的要求2.1.2工程履約權(quán)：承攬方有權(quán)根據(jù)合同約定，向委托方提出工程履約要求，包括但不限于款項(xiàng)支付、施工條件提供等2.1.3工程款項(xiàng)收取權(quán)：承攬方按照合同約定完成工程后，有權(quán)收取相應(yīng)的工程款項(xiàng)2.2委托方權(quán)益2.2.1工程監(jiān)督權(quán)：委托方有權(quán)對(duì)承攬方的施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的要求得到滿(mǎn)足2.2.2工程質(zhì)量要求權(quán)：委托方有權(quán)要求承攬方按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程2.2.3工程進(jìn)度要求權(quán)：委托方有權(quán)要求承攬方按照合同約定的進(jìn)度要求完成工程第三條工程履約3.1承攬方履約要求3.1.1施工方案提交：承攬方應(yīng)在合同簽訂后10個(gè)工作日內(nèi)，向委托方提交詳細(xì)的施工方案，包括施工工藝、施工組織設(shè)計(jì)等3.1.2施工人員配備：承攬方應(yīng)按照施工方案，配備相應(yīng)的施工人員，確保工程順利進(jìn)行3.1.3施工材料供應(yīng)：承攬方應(yīng)保證施工所需材料的供應(yīng)，確保工程進(jìn)度和質(zhì)量3.2委托方履約要求3.2.1工程款項(xiàng)支付：委托方應(yīng)按照合同約定的付款節(jié)點(diǎn)和金額，向承攬方支付工程款項(xiàng)3.2.2施工條件提供：委托方應(yīng)保證施工所需條件的提供，包括但不限于施工場(chǎng)地、臨時(shí)設(shè)施、施工用水用電等3.2.3施工變更處理：如遇施工變更，委托方應(yīng)與承攬方協(xié)商一致，并按照合同約定的變更程序進(jìn)行處理第四條工程質(zhì)量與驗(yàn)收4.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的要求4.2驗(yàn)收程序：工程完成后，委托方應(yīng)組織驗(yàn)收，承攬方應(yīng)按照驗(yàn)收程序，配合完成驗(yàn)收工作4.3驗(yàn)收不合格處理：如工程驗(yàn)收不合格，承攬方應(yīng)按照委托方的要求，進(jìn)行整改直至達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)第五條工程款項(xiàng)5.1工程預(yù)付款：委托方應(yīng)在合同簽訂后30日內(nèi)，向承攬方支付合同總價(jià)款的30%作為預(yù)付款5.2工程進(jìn)度款：承攬方完成合同約定的工程進(jìn)度后，委托方應(yīng)按照實(shí)際完成工程量，向承攬方支付相應(yīng)的工程進(jìn)度款5.3工程尾款：工程驗(yàn)收合格后，委托方應(yīng)向承攬方支付合同總價(jià)款的剩余款項(xiàng)作為工程尾款5.4工程款項(xiàng)支付方式：工程款項(xiàng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付第六條工期延誤6.1工期延誤責(zé)任：如因承攬方原因?qū)е鹿て谘诱`，承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任6.2工期延誤處理：如工期延誤，承攬方應(yīng)與委托方協(xié)商一致，并按照合同約定的程序進(jìn)行處理第八條違約責(zé)任8.1承攬方違約8.1.1如承攬方未按合同約定完成工程，應(yīng)向委托方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金=合同總價(jià)款×違約天數(shù)×0.1%8.1.2如承攬方未按合同約定保證工程質(zhì)量，應(yīng)承擔(dān)修復(fù)、加固等費(fèi)用，并支付違約金，違約金計(jì)算方式同8.1.18.1.3如承攬方未按合同約定履行其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任8.2委托方違約8.2.1如委托方未按合同約定支付工程款項(xiàng)，應(yīng)向承攬方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金=應(yīng)付款項(xiàng)×違約天數(shù)×0.1%8.2.2如委托方未按合同約定提供施工條件，導(dǎo)致工期延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任8.2.3如委托方未按合同約定履行其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式：如合同各方在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：如選擇訴訟方式解決爭(zhēng)議，合同簽訂地人民法院為爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)第十條合同的變更和解除10.1合同變更條件：合同各方同意且變更內(nèi)容不違反國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的要求10.2合同解除條件：如因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，合同各方均可解除合同；如合同各方協(xié)商一致，也可解除合同第十一條合同的終止11.1合同終止條件：合同約定的工程完成后，合同自動(dòng)終止11.2合同終止后的處理：合同終止后，承攬方應(yīng)按照委托方的要求，完成工程驗(yàn)收、移交等相關(guān)工作第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容：合同各方在合同履行過(guò)程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等12.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止之日起2年12.3違約保密條款：如合同各方違反保密條款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失第十三條合同的生效、變更和解除13.1合同生效條件：合同各方簽字蓋章且合同約定的工程條件滿(mǎn)足后生效13.2合同變更條件：符合第十條所述合同變更條件13.3合同解除條件：符合第十條所述合同解除條件第十四條附件14.1工程設(shè)計(jì)圖紙：合同簽訂后，委托方應(yīng)向承攬方提供詳細(xì)的工程設(shè)計(jì)圖紙14.2工程量清單：合同簽訂后，委托方應(yīng)向承攬方提供詳細(xì)的工程量清單14.3工程變更記錄：工程履行過(guò)程中，如有變更，各方應(yīng)共同簽署工程變更記錄第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：工程設(shè)計(jì)圖紙?jiān)敿?xì)要求和說(shuō)明：工程設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)包括河堤施工項(xiàng)目的整體設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)布局、施工細(xì)節(jié)等內(nèi)容，圖紙應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)軟件繪制，并加蓋委托方公章。承攬方應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求。附件2：工程量清單詳細(xì)要求和說(shuō)明：工程量清單應(yīng)詳細(xì)列出河堤施工項(xiàng)目所需的所有材料、工程量及價(jià)格等信息，清單應(yīng)加蓋委托方公章。承攬方應(yīng)根據(jù)工程量清單進(jìn)行材料采購(gòu)和施工，確保工程進(jìn)度和質(zhì)量。附件3：工程變更記錄詳細(xì)要求和說(shuō)明：工程變更記錄應(yīng)包括工程變更的內(nèi)容、原因、日期、責(zé)任方等信息，變更記錄應(yīng)由各方共同簽署并加蓋公章。如工程發(fā)生變更，各方應(yīng)按照變更記錄進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和處理。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.承攬方未按合同約定完成工程，導(dǎo)致工期延誤。2.承攬方未按合同約定保證工程質(zhì)量，導(dǎo)致工程不合格。3.承攬方未按合同約定履行其他義務(wù)，如未按約定時(shí)間提交施工方案等。4.委托方未按合同約定支付工程款項(xiàng)，導(dǎo)致工程無(wú)法正常進(jìn)行。5.委托方未按合同約定提供施工條件，導(dǎo)致工期延誤。6.委托方未按合同約定履行其他義務(wù)，如未按約定提供施工圖紙等。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.工期延誤：按照合同約定的工期要求，計(jì)算延誤天數(shù)，并根據(jù)違約金計(jì)算方式進(jìn)行賠償。2.工程質(zhì)量問(wèn)題：按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不合格工程進(jìn)行修復(fù)、加固等，并支付違約金。3.款項(xiàng)支付：按照合同約定的付款節(jié)點(diǎn)和金額進(jìn)行支付，未按時(shí)支付的，按照違約金計(jì)算方式進(jìn)行賠償。4.施工條件提供：按照合同約定的施工條件進(jìn)行提供，未按約定提供的，導(dǎo)致工期延誤的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說(shuō)明：如承攬方未按合同約定在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成工程，導(dǎo)致工期延誤10天，按照違約金計(jì)算方式，應(yīng)向委托方支付違約金10,000元。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。2.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。3.工程驗(yàn)收：指委托方對(duì)承攬方完成的工程進(jìn)行質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的檢查、評(píng)估和確認(rèn)。4.工程變更：指在合同履行過(guò)程中，因特殊情況或要求，對(duì)合同約定的工程內(nèi)容、工程量、工期等進(jìn)行修改或調(diào)整。5.合同終止：指合同各方按照合同約定或法律規(guī)定，提前終止合同關(guān)系的法律行為。1.不可抗力：在合同中規(guī)定了不可抗力事件的處理方式，如合同各方因不可抗力導(dǎo)致無(wú)法履