玻璃制造電線電纜施工合同

玻璃制造電線電纜施工合同合同編號：__________鑒于甲方為玻璃制造企業(yè)，需要進(jìn)行電線電纜施工，乙方具有相關(guān)施工資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，自愿為甲方提供該項(xiàng)服務(wù)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：玻璃制造電線電纜施工工程1.2工程地點(diǎn)：________________1.3工程內(nèi)容：根據(jù)甲方要求，乙方負(fù)責(zé)在甲方廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行電線電纜的鋪設(shè)、接線、調(diào)試等工作，確保電線電纜系統(tǒng)安全、可靠、高效運(yùn)行。1.4工程工期：自合同簽訂之日起至__________止。第二條雙方權(quán)利義務(wù)2.1甲方權(quán)利義務(wù)（1）負(fù)責(zé)提供施工所需的場地、電源、水源、照明等基本條件。（2）負(fù)責(zé)提供施工圖紙、施工方案、技術(shù)要求等相關(guān)資料。（3）按照合同約定支付工程款。（4）協(xié)助乙方辦理施工所需的相關(guān)手續(xù)。（5）在合同履行過程中，如發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.2乙方權(quán)利義務(wù)（1）按照合同約定完成施工任務(wù)，確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度達(dá)到甲方要求。（2）嚴(yán)格按照施工圖紙、施工方案、技術(shù)要求等進(jìn)行施工，確保施工過程中的安全、環(huán)保等符合相關(guān)法律法規(guī)。（3）負(fù)責(zé)施工過程中的現(xiàn)場管理，確保施工場地整潔、有序。（4）對施工過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)與甲方溝通，共同解決。（5）在合同履行過程中，如發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第三條工程價(jià)款及支付方式3.1工程總價(jià)款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2甲方支付工程款的方式如下：（1）合同簽訂后五個工作日內(nèi)，甲方支付乙方工程總價(jià)款的30%作為預(yù)付款。（2）工程完工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方工程總價(jià)款的60%。（3）剩余的10%作為質(zhì)保金，自工程驗(yàn)收合格之日起一年內(nèi)無質(zhì)量問題，甲方一次性支付給乙方。第四條工程驗(yàn)收及保修4.1工程完工后，乙方應(yīng)按照合同約定和甲方要求進(jìn)行自檢、互檢和驗(yàn)收。4.2甲方應(yīng)在驗(yàn)收合格后五個工作日內(nèi)向乙方支付工程尾款。4.3工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)按照合同約定對工程進(jìn)行保修，保修期自驗(yàn)收合格之日起計(jì)算，保修期為一年。第五條違約責(zé)任5.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的權(quán)利義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。5.2因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，雙方應(yīng)立即協(xié)商解決，根據(jù)情況部分或全部免除違約責(zé)任。第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。6.2訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同，除非依法停止履行。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.施工圖紙2.施工方案3.技術(shù)要求4.工程量清單5.施工資質(zhì)證明6.施工人員名單7.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)8.保修條款9.付款憑證10.驗(yàn)收報(bào)告二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付預(yù)付款或工程款。2.甲方未提供施工所需的基本條件，導(dǎo)致工程延期或停工。3.乙方未按約定完成施工任務(wù)，或工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度未達(dá)到甲方要求。4.乙方未嚴(yán)格按照施工圖紙、施工方案、技術(shù)要求等進(jìn)行施工。5.乙方未對施工過程中的問題及時(shí)與甲方溝通解決。6.雙方未按約定履行合同而導(dǎo)致工程無法正常進(jìn)行。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的委托方，玻璃制造企業(yè)。2.乙方：指合同中的受托方，具有電線電纜施工資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)。3.工程驗(yàn)收：指對施工完成的工程進(jìn)行質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的檢查，以確認(rèn)工程是否達(dá)到合同約定要求。4.保修：指乙方對施工的工程在一定期限內(nèi)提供的免費(fèi)維修服務(wù)。5.違約金：指一方違約時(shí)，應(yīng)向守約方支付的賠償金。6.不可抗力：指無法預(yù)見、無法避免、無法克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工場地條件不符合要求：與甲方溝通，要求甲方及時(shí)提供符合施工要求的場地。2.施工圖紙、方案等技術(shù)資料不完整：要求甲方補(bǔ)充完善相關(guān)技術(shù)資料。3.工程進(jìn)度延誤：雙方協(xié)商調(diào)整工期，必要時(shí)簽訂工期延期協(xié)議。4.工程質(zhì)量問題：立即停工，進(jìn)行質(zhì)量整改，直至達(dá)到甲方要求。5.付款問題：按照合同約定催促甲方支付工程款。6.爭議解決：友好協(xié)商或依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.玻璃制造企業(yè)進(jìn)行電線電纜施工。2.