學(xué)校教室地板磚施工合同

學(xué)校教室地板磚施工合同合同編號(hào)：__________甲方（發(fā)包方）：__________學(xué)校地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承包方）：__________建筑安裝有限公司地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為改善校園環(huán)境，提高教室設(shè)施水平，擬對(duì)學(xué)校教室進(jìn)行地板磚施工；乙方具備地板磚施工的資質(zhì)和技術(shù)力量，愿意承攬?jiān)擁?xiàng)工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內(nèi)容1.1工程名稱：__________學(xué)校教室地板磚施工工程1.2工程地點(diǎn)：__________學(xué)校教室1.3工程規(guī)模：__________平方米1.4工程質(zhì)量：符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求1.5工程期限：自雙方簽訂合同之日起__________日內(nèi)完工第二條工程費(fèi)用2.1工程總價(jià)：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元2.2乙方報(bào)價(jià)已包含材料費(fèi)、人工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、施工設(shè)備費(fèi)、稅費(fèi)等一切費(fèi)用。2.3甲方支付乙方工程款的方式為：__________第三條工程質(zhì)量及驗(yàn)收3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。3.2工程完工后，甲方應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，乙方應(yīng)予以配合。3.3工程驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。第四條違約責(zé)任4.1乙方如未能按照本合同約定的期限完成工程，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同總價(jià)款的__________%。4.2甲方如未能按照約定時(shí)間支付工程款，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金為應(yīng)付款項(xiàng)的__________%。4.3由于乙方原因造成工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第五條爭(zhēng)議解決5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第六條其他約定6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且甲方支付完工程款之日終止。甲方（發(fā)包方）：__________學(xué)校乙方（承包方）：__________建筑安裝有限公司簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.學(xué)校教室地板磚施工設(shè)計(jì)方案2.施工圖紙3.材料合格證4.施工隊(duì)伍資質(zhì)證明5.工程量清單6.付款憑證7.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未能按照約定時(shí)間完成工程，視為違約。2.乙方工程質(zhì)量不符合約定或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。3.甲方未能按照約定時(shí)間支付工程款，視為違約。4.甲方未按約定提供施工條件或干涉乙方正常施工，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.發(fā)包方：指合同中承擔(dān)工程發(fā)包義務(wù)的一方。2.承包方：指合同中承擔(dān)工程承包義務(wù)的一方。3.違約金：指一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定時(shí)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X。4.滯納金：指逾期支付款項(xiàng)應(yīng)支付的違約金。5.工程驗(yàn)收：指對(duì)完成的建設(shè)工程進(jìn)行質(zhì)量、安全、功能等方面的檢查。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：解決辦法：按照合同約定，按延誤天數(shù)計(jì)算違約金，由乙方支付。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。若乙方無法整改，甲方有權(quán)委托第三方進(jìn)行整改，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。3.工程款支付延誤：解決辦法：按照合同約定，按延誤天數(shù)計(jì)算滯納金，由甲方支付。4.施工過程中出現(xiàn)爭(zhēng)議：解決辦法：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.學(xué)