拆建工程項(xiàng)目分包合同協(xié)議范本

合同編號(hào)：__________分包合同協(xié)議（____年____月____日）地址：聯(lián)系方式：地址：聯(lián)系方式：一、工程概況1.1本項(xiàng)目位于____，工程內(nèi)容包括：____。1.2本分包工程的主要工程量為：____。1.3本分包工程的工期為：____。二、分包范圍和內(nèi)容2.1分包人同意按照本協(xié)議約定的范圍和內(nèi)容完成分包工程的施工，并保證分包工程的施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度和投資控制等指標(biāo)符合承包人的要求。2.2分包工程的具體范圍和內(nèi)容如下：____。三、分包價(jià)款及支付3.1分包價(jià)款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：____元。3.2承包人應(yīng)按照本協(xié)議約定的付款方式和付款時(shí)間向分包人支付分包價(jià)款。3.3分包人完成分包工程后，經(jīng)承包人驗(yàn)收合格，承包人應(yīng)在驗(yàn)收合格后____日內(nèi)向分包人支付分包價(jià)款。四、施工質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)4.1分包人應(yīng)按照____標(biāo)準(zhǔn)和____要求進(jìn)行分包工程的施工，確保分包工程的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)和要求。4.2分包人應(yīng)嚴(yán)格按照____和____的要求進(jìn)行施工，確保分包工程的安全。五、施工進(jìn)度和工期5.1分包人應(yīng)按照本協(xié)議約定的工期完成分包工程的施工。5.2分包人應(yīng)確保分包工程在____日前完成，否則應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的違約責(zé)任。六、違約責(zé)任6.1分包人未按照約定完成分包工程的，應(yīng)承擔(dān)遲延履行違約金，違約金為分包價(jià)款的____%。6.2承包人未按照約定支付分包價(jià)款的，應(yīng)承擔(dān)遲延支付違約金，違約金為分包價(jià)款的____%。七、保密條款7.1雙方在履行本協(xié)議過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。7.2雙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。八、爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至分包工程驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：法定代表人（或授權(quán)代表）：法定代表人（或授權(quán)代表）：簽訂日期：____年____月____日。注意事項(xiàng)及解決辦法：1.注意事項(xiàng)：（1）甲乙雙方應(yīng)確保在簽訂分包合同時(shí)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，符合相關(guān)法規(guī)要求。（2）分包工程的范圍和內(nèi)容應(yīng)明確具體，避免因模糊不清導(dǎo)致的糾紛。（3）分包價(jià)款的支付方式和時(shí)間應(yīng)詳細(xì)約定，確保雙方權(quán)益。（4）分包人應(yīng)嚴(yán)格按照約定的標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行施工，確保質(zhì)量和安全。（5）雙方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，保護(hù)對(duì)方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息。2.解決辦法：（1）如雙方在履行協(xié)議過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。（2）如協(xié)商不成，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，尋求法律途徑解決。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.分包人：指具備相應(yīng)資質(zhì)和能力，承擔(dān)分包工程的施工單位。2.承包人：指承擔(dān)本項(xiàng)目整體工程，并將部分工程分包給分包人的單位。3.分包工程：指承包人將其整體工程中的部分工程分包給分包人施工的范圍和內(nèi)容。4.分包價(jià)款：指分包人完成分包工程后，承包人應(yīng)支付給分包人的金額。5.施工質(zhì)量：指分包工程滿足合同約定標(biāo)準(zhǔn)和要求的過程和結(jié)果。6.安全：指分包工程施工過程中，人員、設(shè)備和設(shè)施的安全。7.保密義務(wù)：指雙方在履行分包合同過程中，對(duì)知悉的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息承擔(dān)的保密責(zé)任。8.違約金：指一方未履行合同約定義務(wù)時(shí)，應(yīng)支付給另一方的經(jīng)濟(jì)損失賠償。9.管轄權(quán)：指人民法院對(duì)特定案件行使審判權(quán)的權(quán)限。特殊應(yīng)用場(chǎng)合及補(bǔ)充條款：1.特殊應(yīng)用場(chǎng)合：分包工程涉及新技術(shù)或特殊材料補(bǔ)充條款：如分包工程中涉及新技術(shù)或特殊材料，分包人應(yīng)具備相應(yīng)的技術(shù)能力和經(jīng)驗(yàn)，或者與具備相關(guān)能力的主體合作，以確保工程的順利進(jìn)行。2.特殊應(yīng)用場(chǎng)合：分包工程需與其他分包工程協(xié)調(diào)配合3.特殊應(yīng)用場(chǎng)合：分包工程進(jìn)度受到不可抗力因素影響補(bǔ)充條款：如分包工程進(jìn)度受到不可抗力因素（如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等）影響，分包人應(yīng)立即通知承包人，并采取措施減少損失。雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商調(diào)整工期和分包價(jià)款。4.特殊應(yīng)用場(chǎng)合：分包工程質(zhì)量問題導(dǎo)致工程返工補(bǔ)充條款：如分包工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，導(dǎo)致工程返工，分包人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的返工費(fèi)用。如分包工程質(zhì)量問題嚴(yán)重影響整個(gè)工程，承包人有權(quán)解除合同，并要求分包人賠償因此造成的損失。附件列表：1.分包工程范圍和內(nèi)容詳細(xì)說明2.施工標(biāo)準(zhǔn)和要求的相關(guān)文件3.分包工程的施工圖紙和設(shè)計(jì)文件4.分包工程的