地鐵站建設土石方開挖施工合同

地鐵站建設土石方開挖施工合同合同編號：__________第一條工程概況1.1本項目位于__________，包括但不限于地鐵站主體結構、附屬設施及配套工程等。1.2乙方應按照甲方的要求，完成本項目范圍內的土石方開挖、運輸及回填等工作。第二條施工范圍及要求2.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙、施工方案及相關技術要求進行施工。2.2乙方應確保本項目施工過程中的安全、質量、進度和投資控制等目標得以實現(xiàn)。2.3乙方應嚴格按照國家及地方法律法規(guī)的規(guī)定，確保施工過程中的環(huán)境保護和安全生產(chǎn)。第三條合同價格及支付3.1本項目的合同金額為人民幣____元（大寫：__________________________元整），具體金額以甲乙雙方簽訂的《補充協(xié)議》為準。3.2甲方應按照本合同約定的付款節(jié)點和比例向乙方支付合同款項。3.3乙方應開具合法、有效的稅務發(fā)票，甲方據(jù)此進行稅前扣除。第四條工期及進度4.1本項目的合同工期為____個月，自乙方入場之日起計算。4.2乙方應按照甲方的要求，制定詳細的施工進度計劃，并報甲方審批。4.3乙方應確保本項目施工過程中的關鍵節(jié)點按進度要求完成。第五條質量及驗收5.1乙方應保證本項目施工質量符合國家及地方法律法規(guī)、行業(yè)標準及甲方要求。5.2乙方應按照甲方的要求，參加甲方組織的驗收工作。5.3乙方應對本項目施工過程中的質量問題及時進行整改，直至達到甲方要求。第六條違約責任6.1乙方未按照約定完成施工任務的，應承擔相應的違約責任。6.2甲方未按照約定支付合同款項的，應承擔相應的違約責任。6.3甲乙雙方因不可抗力導致不能履行或部分履行本合同的，根據(jù)不可抗力的影響，相應免除責任。第七條爭議解決7.1甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至本項目竣工驗收合格止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.地鐵站建設土石方開挖施工圖紙2.施工方案及相關技術要求3.乙方施工組織設計4.安全生產(chǎn)及環(huán)保措施方案5.稅務發(fā)票6.驗收報告7.補充協(xié)議二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成施工任務：包括但不限于工期延誤、工程質量不符合要求等。2.甲方未按照約定支付合同款項：包括但不限于延遲付款、少付款等。3.甲方未按照約定提供施工條件：包括但不限于場地不符、設備不足等。4.乙方未按照約定履行合同義務：包括但不限于施工安全不符合要求、環(huán)保措施不達標等。三、法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.違約行為：指合同當事人違反合同約定的行為。3.合同工期：指合同約定的乙方完成施工任務的時間。4.施工質量：指施工過程中符合國家及地方法律法規(guī)、行業(yè)標準及甲方要求的標準。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：乙方應立即通知甲方，共同分析原因，采取措施加快進度，甲方可視情況給予乙方適當延期。2.工程質量問題：乙方應立即整改，直至達到甲方要求。甲方有權要求乙方支付違約金。3.付款問題：甲方應按照約定時間節(jié)點支付合同款項，如有延遲，應支付滯納金。4.施工條件不符：甲方應盡快解決，確保項目順利進行。如因甲方原因導致項目停工，甲方應承擔相應