廣東省幕墻工程承包合同樣本

合同編號：__________地址：_______聯(lián)系人：_______聯(lián)系電話：_______地址：_______聯(lián)系人：_______聯(lián)系電話：_______鑒于承包人是具備幕墻工程施工資質(zhì)的專業(yè)承包商，愿意承辦公共建筑幕墻工程的施工任務；發(fā)包人作為該工程的業(yè)主，愿意委托承包人承擔該工程的施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：_______1.2工程地點：_______1.3工程規(guī)模：_______1.4工程內(nèi)容：根據(jù)設計圖紙和施工技術規(guī)范，完成公共建筑幕墻工程的施工，包括幕墻的安裝、調(diào)試、驗收等全部工作。第二條合同價格2.1本工程合同總價為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。2.2合同價格包含：工程材料費、施工費、管理費、利潤、稅金、質(zhì)保金等一切與工程有關的費用。2.3合同價格采取固定價格方式，不因原材料價格、人工費用等變化而調(diào)整。第三條合同工期3.1合同約定的工期為_______日，自雙方簽訂合同之日起計算。3.2承包人應按合同約定的工期完成施工，如有特殊情況需延長工期的，應提前向發(fā)包人提出申請，發(fā)包人同意后方可延長。第四條工程質(zhì)量4.1承包人應按照設計圖紙、施工技術規(guī)范和標準進行施工，確保工程質(zhì)量。4.2工程質(zhì)量應達到_______標準，并符合相關法律法規(guī)的要求。4.3工程驗收合格后，承包人應按約定提供質(zhì)保服務，質(zhì)保期為_______年。第五條付款方式（1）合同簽訂后_______天內(nèi)，發(fā)包人支付合同總價的_______%作為預付款；（2）工程進度達到_______%時，發(fā)包人支付合同總價的_______%作為進度款；（3）工程驗收合格后，發(fā)包人支付合同總價的_______%作為尾款。5.2付款均通過銀行轉(zhuǎn)賬方式進行，具體賬號及金額以雙方確認的《工程進度款支付申請表》為準。第六條違約責任6.1承包人未按照合同約定的工期完成施工的，應按照逾期天數(shù)向發(fā)包人支付違約金，違約金計算方式為：合同總價×逾期天數(shù)×_______%。6.2發(fā)包人未按照約定時間支付預付款、進度款或尾款的，應按照逾期天數(shù)向承包人支付違約金，違約金計算方式為：應付款項×逾期天數(shù)×_______%。6.3雙方違反合同約定的其他條款的，應承擔相應的違約責任。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且質(zhì)保期結束后失效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________日期：_______年_______月_______日日期：_______年_______月_______日注意事項：1.合同簽訂前，雙方應認真閱讀合同全文，確保了解合同條款和各自的權利、義務。2.合同中涉及的工程規(guī)模、內(nèi)容、價格、工期等關鍵條款，雙方應充分溝通，達成一致。3.合同簽訂后，雙方應嚴格按照合同約定履行各自的權利和義務，確保工程順利進行。4.合同價款支付應嚴格按照約定的付款方式和時間進行，如有變更，應書面確認。5.工程質(zhì)量應符合國家相關法律法規(guī)和標準要求，雙方應共同參與驗收。6.如有違約行為，應承擔相應的違約責任。7.雙方應遵守合同保密條款，不得泄露合同內(nèi)容和雙方商業(yè)秘密。解決辦法：1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。3.在訴訟過程中，雙方應積極配合法院審理，按照法律規(guī)定提供證據(jù)。4.法院判決生效后，雙方應按照判決結果履行各自的權利和義務。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同：雙方或多方之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。2.甲方：指承擔幕墻工程施工任務的承包商。3.乙方：指委托承包商進行幕墻工程施工的業(yè)主。4.工期：雙方約定的完成工程施工的時間。5.質(zhì)量：工程施工滿足設計要求、法律法規(guī)和標準的程度。6.違約金：違反合同約定的一方按照約定向守約方支付的金錢。7.質(zhì)保金：為確保工程質(zhì)量，雙方約定在工程驗收合格后保留的一部分款項。8.爭議解決：通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭議。特殊應用場合：1.工程變更：如果發(fā)包人在工程進行過程中提出變更要求，例如修改設計或增加功能，承包人應根據(jù)實際情況評估變更對工程進度和成本的影響，并與發(fā)包人協(xié)商確定變更后的工程價款和工期。補充條款：雙方同意，如發(fā)包人提出工程變更，需以書面形式通知承包人。承包人應在收到變更通知后的_______小時內(nèi)提出變更后的工程價款和工期評估報告，并與發(fā)包人協(xié)商確定。如變更導致合同總價上漲，發(fā)包人應支付相應的增加款項。2.不可抗力：如果工程因不可抗力因素（如自然災害、社會事件等）導致無法按期完成，承包人應立即通知發(fā)包人，并提供相關證明材料。雙方應根據(jù)情況協(xié)商確定工期延期和費用調(diào)整的事宜。補充條款：不可抗力事件指無法預見、無法避免且無法克服的客觀事件。在不可抗力事件發(fā)生后，承包人應盡力減少損失，并及時通知發(fā)包人。雙方應共同評估不可抗力事件對工程的影響，并協(xié)商確定延期竣工和費用調(diào)整的事宜。3.工程質(zhì)量爭議：如果工程驗收時，發(fā)包人對工程質(zhì)量有異議，雙方應共同進行質(zhì)量檢查，并按照合同約定確定責任方。補充條款：工程驗收不合格的，承包人應負責修復或拆除不合格部分，并承擔相應費用。如驗收合格，發(fā)包人應支付尾款