2024年度建筑工程項目設計與施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建筑工程項目設計與施工合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3丙方名稱及地址第二條工程概述2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程內容第三條合同金額3.1合同總價3.2付款方式3.3付款進度第四條設計與施工周期4.1設計周期4.2施工周期第五條設計要求5.1設計標準5.2設計文件5.3設計變更第六條施工要求6.1施工標準6.2施工方案6.3施工安全第七條質量控制7.1質量標準7.2質量檢查7.3質量問題處理第八條材料供應8.1材料種類8.2材料質量8.3材料供應時間第九條設備供應與安裝9.1設備種類9.2設備質量9.3設備安裝第十條工期延誤10.1工期延誤責任10.2工期延誤賠償第十一條違約責任11.1甲方違約責任11.2乙方違約責任11.3丙方違約責任第十二條爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決地點12.3爭議解決時效第十三條合同的生效、變更與解除13.1合同生效條件13.2合同變更13.3合同解除第十四條其他條款14.1保密條款14.2知識產權保護14.3法律法規(guī)規(guī)定的其他事項第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：×××工程有限公司1.1甲方地址：××省××市××區(qū)××路××號1.2乙方名稱：×××建筑設計研究院1.2乙方地址：××省××市××區(qū)××路××號1.3丙方名稱：×××建筑施工有限公司1.3丙方地址：××省××市××區(qū)××路××號第二條工程概述2.1工程名稱：×××住宅小區(qū)建設項目2.2工程地點：××省××市××區(qū)××路××號2.3工程規(guī)模：占地面積××平方米，總建筑面積××平方米2.4工程內容：包括但不限于土建工程、安裝工程、裝飾工程、園林綠化工程等第三條合同金額3.1合同總價：人民幣××萬元整（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬元整）3.2付款方式：按工程進度分階段付款3.3付款進度：（1）合同簽訂后七個工作日內，支付合同總價的三分之一；（2）完成設計階段后，支付合同總價的三分之一；（3）工程開工后，支付合同總價的三分之一；（4）工程竣工驗收合格后，支付剩余的合同總價。第四條設計與施工周期4.1設計周期：自合同簽訂之日起至甲方確認的設計文件為止，共計不超過××個月；4.2施工周期：自工程開工之日起至工程竣工驗收合格為止，預計不超過××個月；第五條設計要求5.1設計標準：符合國家及地方相關法律法規(guī)、規(guī)范和標準；5.2設計文件：包括但不限于建筑設計圖紙、施工圖紙、施工說明、材料清單等；5.3設計變更：如因特殊情況需要對設計進行變更，應由甲方提出變更要求，乙方根據變更要求進行設計調整，并報甲方審批。第六條施工要求6.1施工標準：符合國家及地方相關法律法規(guī)、規(guī)范和標準，以及設計文件的要求；6.2施工方案：乙方應根據設計文件制定詳細的施工方案，并報甲方審批；6.3施工安全：乙方應嚴格按照國家及地方相關安全生產法律法規(guī)和標準進行施工，確保工程安全。第八條材料供應8.1材料種類：包括但不限于建筑材料、建筑構件、裝飾材料、安裝材料等；8.2材料質量：乙方應保證供應的材料質量符合國家及地方相關標準，并具備相應的檢測報告；8.3材料供應時間：根據施工進度和甲方需求，乙方應按時供應材料，確保施工順利進行。第九條設備供應與安裝9.1設備種類：包括但不限于建筑設備、安裝設備、裝飾設備等；9.2設備質量：乙方應保證供應的設備質量符合國家及地方相關標準，并具備相應的檢測報告；9.3設備安裝：乙方應負責設備的安裝和調試，確保設備正常運行。第十條工期延誤10.1工期延誤責任：如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任；10.2工期延誤賠償：甲方因工期延誤而產生的直接經濟損失，乙方應予以賠償。第十一條違約責任11.1甲方違約責任：如甲方未按合同約定支付款項，甲方應承擔相應的違約責任；11.2乙方違約責任：如乙方未按合同約定完成設計或施工，乙方應承擔相應的違約責任；11.3丙方違約責任：如丙方未按合同約定完成施工，丙方應承擔相應的違約責任。第十二條爭議解決12.1爭議解決方式：雙方應友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟；12.2爭議解決地點：××省××市××區(qū)人民法院；12.3爭議解決時效：自爭議發(fā)生之日起一年內解決。第十三條合同的生效、變更與解除13.1合同生效條件：自雙方簽字蓋章之日起生效；13.2合同變更：合同履行過程中，如雙方同意變更合同內容，應簽訂書面變更協(xié)議；13.3合同解除：合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力等特殊情況，雙方協(xié)商一致可以解除合同。第十四條其他條款14.1保密條款：雙方應對合同內容和相關資料予以保密，未經對方同意不得向第三方披露；14.2知識產權保護：乙方應保證設計文件的知識產權不受侵犯，如發(fā)生侵權行為，乙方應承擔相應責任；14.3法律法規(guī)規(guī)定的其他事項：雙方應遵守國家法律法規(guī)，履行合同約定的義務。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方概念界定15.1第三方：本合同中所稱第三方，包括但不限于合同之外的咨詢機構、檢測機構、監(jiān)理機構、金融機構、政府部門等，以及合同中約定的其他第三方主體。16.第三方介入的情形及責任16.1第三方介入情形：在合同履行過程中，如涉及第三方的事務處理，包括但不限于設計審查、工程監(jiān)理、質量檢測等，甲方、乙方和丙方應與第三方進行溝通、協(xié)商，并按照本合同約定處理相關事宜。16.2第三方責任：第三方應按照合同約定及相關法律法規(guī)的規(guī)定，對所提供的服務或產品負責，并承擔相應的法律責任。17.第三方介入的額外條款及說明17.1額外條款：當有第三方介入時，甲方、乙方和丙方應簽訂書面補充協(xié)議，明確第三方的職責、權利和義務，以及第三方介入的具體事宜和流程。17.2說明：本合同所涉及的第三方，應具備相應的資質和能力，并按照合同約定履行相關義務。如第三方未能按照合同約定履行義務，甲方、乙方和丙方均有權要求第三方承擔違約責任。18.第三方責任限額18.1第三方責任限額：除非本合同有其他約定，第三方對甲方、乙方和丙方造成的損失，承擔的責任限額不超過其收取的費用總額。18.2第三方責任限制：第三方不承擔因甲方、乙方和丙方之間的合同糾紛而產生的損失。19.第三方與其他各方的劃分說明19.1第三方與甲方：第三方應向甲方提供合同約定的服務或產品，并按照甲方的要求進行工作。甲方有權對第三方的工作進行監(jiān)督和評價。19.2第三方與乙方：第三方應按照合同約定完成設計、施工等相關工作，乙方應協(xié)助第三方進行工作，并提供必要的信息和資料。19.3第三方與丙方：第三方應按照合同約定完成施工等相關工作，丙方應協(xié)助第三方進行工作，并提供必要的信息和資料。20.第三方違約處理20.1第三方違約：如第三方未能按照合同約定履行義務，甲方、乙方和丙方均有權要求第三方承擔違約責任。20.2第三方違約處理：甲方、乙方和丙方應與第三方進行溝通，要求第三方在規(guī)定的時間內糾正違約行為。如第三方未能糾正違約行為，甲方、乙方和丙方均有權解除合同，并要求第三方承擔違約責任。21.第三方權益保護21.1第三方權益保護：甲方、乙方和丙方應尊重第三方的合法權益，不得擅自使用第三方的事務成果，未經第三方同意不得向第三方以外的第三方披露第三方的信息。21.2第三方權益保護措施：如甲方、乙方和丙方違反本合同約定的第三方權益保護條款，第三方有權要求停止侵權行為，并要求賠償損失。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設計圖紙附件二：施工圖紙附件三：施工說明附件四：材料清單附件五：設備清單附件六：設計變更通知附件七：施工進度計劃附件八：質量檢查報告附件九：安全檢查報告附件十：付款憑證附件十一：驗收報告附件十二：合同履行過程中的其他重要文件附件的詳細要求：1.工程設計圖紙應包括建筑平面圖、立面圖、剖面圖、細部圖等，并符合國家及地方相關法律法規(guī)、規(guī)范和標準。2.施工圖紙應包括施工總圖、施工細圖等，并明確施工要求和技術參數。3.施工說明應包括施工工藝、施工順序、施工要求等，并符合設計圖紙和施工標準的要求。4.材料清單應詳細列出工程所需材料的名稱、規(guī)格、數量、質量要求等信息。5.設備清單應詳細列出工程所需設備的名稱、型號、數量、質量要求等信息。6.設計變更通知應包括變更內容、變更原因、變更后的設計要求等。7.施工進度計劃應明確工程的施工階段、施工時間、施工內容等信息。8.質量檢查報告應包括質量檢查的結果、存在問題、整改措施等信息。9.安全檢查報告應包括安全檢查的結果、存在問題、整改措施等信息。10.付款憑證應包括付款金額、付款時間、付款對象等信息。11.驗收報告應包括工程驗收的結果、驗收意見、驗收合格證明等信息。12.合同履行過程中的其他重要文件應包括與工程相關的各項文件和資料。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.甲方未按合同約定支付款項；2.乙方未按合同約定完成設計或施工；3.丙方未按合同約定完成施工；4.第三方未按合同約定提供服務或產品；5.甲方、乙方和丙方未按合同約定履行其他義務。違約責任認定標準：1.違約金：違約方應向守約方支付違約金，違約金的計算方式為合同總價的一定比例（例如：5%）。2.損害賠償：違約方應賠償因違約行為給守約方造成的直接經濟損失。3.工期延誤：如因違約行為導致工期延誤，違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償甲方因工期延誤而產生的直接經濟損失。4.質量問題：如因違約行為導致工程質量問題，違約方應承擔修復費用，并承擔因質