橋梁工程安裝施工合同_第1頁
橋梁工程安裝施工合同_第2頁
橋梁工程安裝施工合同_第3頁
橋梁工程安裝施工合同_第4頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

橋梁工程安裝施工合同合同編號:__________合同雙方:甲方:(全稱)乙方:(全稱)鑒于甲方為實(shí)施橋梁工程建設(shè),需由乙方承擔(dān)橋梁工程的安裝施工,經(jīng)雙方友好協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條工程內(nèi)容1.1工程名稱:(工程地點(diǎn)、工程名稱)1.2工程規(guī)模:(工程規(guī)模、工程結(jié)構(gòu)類型)1.3工程量:(工程量)1.4工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):(工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))第二條工程價(jià)款2.1工程總價(jià)款:(工程總價(jià)款)2.2工程預(yù)付款:(工程預(yù)付款比例、金額)2.3工程進(jìn)度款:(工程進(jìn)度款比例、金額)2.4工程尾款:(工程尾款比例、金額)第三條工期3.1合同工期:(合同工期)3.2工期延誤:(工期延誤的處理方式)第四條施工質(zhì)量與安全4.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量。4.2乙方應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場安全管理,確保施工過程中人員安全。4.3乙方應(yīng)承擔(dān)由于自身原因造成的工程質(zhì)量問題和安全事故的責(zé)任。第五條技術(shù)交底與驗(yàn)收5.1雙方應(yīng)共同組織技術(shù)交底,明確施工要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。5.2工程完工后,乙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行自檢,并向甲方提交驗(yàn)收申請。5.3甲方應(yīng)按照合同約定對工程進(jìn)行驗(yàn)收,并在驗(yàn)收合格后支付工程尾款。第六條合同的變更與解除6.1合同履行過程中,如發(fā)生不可抗力等特殊情況,雙方可協(xié)商變更或解除合同。6.2合同變更或解除應(yīng)簽訂書面協(xié)議,并經(jīng)雙方蓋章確認(rèn)。第七條違約責(zé)任7.1乙方未按約定完成工程,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.2甲方未按約定支付工程款,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.3雙方違反合同其他約定,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期至合同約定的工程完工日期止。9.2本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)簽訂日期:__________一、附件列表:1.橋梁工程設(shè)計(jì)圖紙2.施工方案及技術(shù)要求3.工程量清單4.材料及設(shè)備采購清單5.施工組織設(shè)計(jì)6.安全生產(chǎn)管理制度7.質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法8.合同履行過程中產(chǎn)生的所有往來函件和聯(lián)系單二、違約行為及認(rèn)定:1.乙方未按約定時(shí)間完成工程,屬于違約行為。2.乙方工程質(zhì)量不符合約定,屬于違約行為。3.甲方未按約定時(shí)間支付工程款,屬于違約行為。4.甲方無正當(dāng)理由提前解除合同,屬于違約行為。5.雙方未按約定履行合同其他條款,屬于違約行為。三、法律名詞及解釋:1.橋梁工程:指橋梁的建設(shè)、改建、維修、拆除等活動。2.合同工期:雙方約定的工程完工時(shí)間。3.工程總價(jià)款:雙方約定的工程完成后的總價(jià)格。4.違約行為:一方未履行合同約定的義務(wù)。5.不可抗力:指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.工程進(jìn)度延誤:乙方應(yīng)采取措施加快進(jìn)度,并向甲方支付違約金。2.工程質(zhì)量問題:乙方應(yīng)立即整改,直至符合合同約定。3.工程款支付延誤:甲方應(yīng)盡快支付,違約金按合同約定執(zhí)行。4.合同變更或解除:雙方簽訂書面協(xié)議,并經(jīng)雙方蓋章確認(rèn)。5.爭議解決:友好協(xié)商或向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景:1.

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論