廣告承攬加工合同范例

廣告承攬加工合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、協(xié)商一致的原則，就甲方委托乙方進行廣告承攬加工事宜，達成如下協(xié)議：

一、廣告承攬加工內(nèi)容

1.甲方委托乙方進行廣告承攬加工，具體內(nèi)容為：設計、制作、安裝廣告宣傳品，包括但不限于海報、橫幅、展板等。

2.廣告宣傳品的設計、制作、安裝過程中，乙方應嚴格按照甲方的要求進行，確保廣告宣傳品的質(zhì)量和效果。

二、廣告承攬加工期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。

2.廣告承攬加工期限為____個月，自合同生效之日起計算。

三、廣告承攬加工費用及支付方式

1.廣告承攬加工費用總計人民幣____元整。

2.甲方應在合同生效后____日內(nèi)，向乙方支付廣告承攬加工費用的____%，即人民幣____元整。

3.乙方完成廣告承攬加工任務后，甲方應在____日內(nèi)支付剩余的廣告承攬加工費用。

四、廣告承攬加工質(zhì)量及驗收標準

1.乙方應確保廣告承攬加工質(zhì)量，符合甲方的要求。

2.驗收標準：廣告宣傳品應達到甲方的要求，無質(zhì)量問題。

3.驗收方式：甲方在收到廣告宣傳品后____日內(nèi)進行驗收。

五、保密條款

1.雙方對本合同內(nèi)容負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自合同生效之日起至合同終止后____年。

六、違約責任

1.若乙方未按約定完成廣告承攬加工任務，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。

2.若甲方未按約定支付廣告承攬加工費用，乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任。

3.若任何一方違反保密條款，應承擔相應的法律責任。

七、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他約定

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.廣告宣傳品設計要求

2.廣告宣傳品制作標準

3.驗收標準及方法

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

代表人（簽字）：____________________

代表人（簽字）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為保護自身權益，確保廣告承攬加工項目的順利進行，特引入第三方（以下簡稱“第三方”）作為監(jiān)督及協(xié)調(diào)主體，與乙方（以下簡稱“乙方”）簽訂本廣告承攬加工合同。為確保各方權益，特約定如下：

一、廣告承攬加工內(nèi)容

1.甲方委托乙方進行廣告承攬加工，具體內(nèi)容包括但不限于海報、橫幅、展板等設計、制作、安裝。

2.乙方應嚴格按照甲方要求及第三方監(jiān)督標準進行廣告承攬加工。

二、第三方職責

1.第三方負責監(jiān)督乙方在廣告承攬加工過程中的質(zhì)量、進度及合規(guī)性。

2.第三方有權對乙方提出改進意見，乙方應積極配合。

3.第三方有權要求乙方對廣告宣傳品進行整改，直至符合甲方要求。

三、廣告承攬加工期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。

2.廣告承攬加工期限為____個月，自合同生效之日起計算。

四、廣告承攬加工費用及支付方式

1.廣告承攬加工費用總計人民幣____元整。

2.甲方應在合同生效后____日內(nèi)，向乙方支付廣告承攬加工費用的____%，即人民幣____元整。

3.乙方完成廣告承攬加工任務后，甲方應在____日內(nèi)支付剩余的廣告承攬加工費用。

五、廣告承攬加工質(zhì)量及驗收標準

1.乙方應確保廣告承攬加工質(zhì)量，符合甲方要求及第三方監(jiān)督標準。

2.驗收標準：廣告宣傳品應達到甲方要求，無質(zhì)量問題。

3.驗收方式：甲方在收到廣告宣傳品后____日內(nèi)進行驗收。

六、甲方權益

1.甲方有權要求乙方在廣告承攬加工過程中，保持與甲方溝通，及時反饋項目進度及問題。

2.甲方有權要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)完成廣告承攬加工任務。

3.甲方有權要求乙方對廣告宣傳品進行整改，直至符合甲方要求。

七、乙方的責任與義務

1.乙方應嚴格按照甲方要求及第三方監(jiān)督標準進行廣告承攬加工。

2.乙方應保證廣告宣傳品的質(zhì)量，如有質(zhì)量問題，乙方應負責無償返工。

3.乙方應確保廣告宣傳品在規(guī)定時間內(nèi)完成。

八、違約責任

1.若乙方未按約定完成廣告承攬加工任務，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

2.若乙方未按約定保證廣告宣傳品質(zhì)量，甲方有權要求乙方進行無償返工，直至符合甲方要求。

3.若第三方發(fā)現(xiàn)乙方在廣告承攬加工過程中存在違規(guī)行為，乙方應承擔相應的法律責任。

九、限制條款

1.乙方不得將廣告承攬加工任務轉包或分包給其他第三方。

2.乙方不得在未經(jīng)甲方同意的情況下，對廣告宣傳品進行修改或更改。

3.乙方不得泄露甲方商業(yè)秘密。

十、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十一、其他約定

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.廣告宣傳品設計要求

2.廣告宣傳品制作標準

3.驗收標準及方法

第三方介入的意義和目的：

1.第三方的加入，有助于確保廣告承攬加工項目的順利進行，提高項目質(zhì)量。

2.第三方作為監(jiān)督及協(xié)調(diào)主體，有利于甲乙雙方在合同執(zhí)行過程中，更好地維護自身權益。

甲方為主導的目的和意義：

1.甲方作為廣告承攬加工項目的委托方，有權對項目進行全程監(jiān)督，確保項目質(zhì)量符合要求。

2.甲方通過引入第三方，加強對乙方的監(jiān)督和管理，降低項目風險，保障自身權益。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）為維護自身權益，確保承接的廣告承攬加工項目能夠順利進行，特引入第三方（以下簡稱“第三方”）作為監(jiān)督及協(xié)調(diào)主體，與甲方（以下簡稱“甲方”）簽訂本廣告承攬加工合同。為確保乙方權益，特約定如下：

一、廣告承攬加工內(nèi)容

1.乙方同意承接甲方委托的廣告承攬加工項目，具體內(nèi)容包括但不限于海報、橫幅、展板等設計、制作、安裝。

2.乙方應按照甲方提供的創(chuàng)意和設計要求進行廣告承攬加工。

二、第三方職責

1.第三方負責監(jiān)督項目的整體進度和質(zhì)量，確保乙方按照合同約定執(zhí)行。

2.第三方有權對乙方的廣告承攬加工過程進行現(xiàn)場檢查，并提出改進建議。

3.第三方有權協(xié)調(diào)解決項目中出現(xiàn)的任何爭議，保障乙方的合法權益。

三、廣告承攬加工期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。

2.廣告承攬加工期限為____個月，自合同生效之日起計算。

四、廣告承攬加工費用及支付方式

1.廣告承攬加工費用總計人民幣____元整。

2.甲方應在合同生效后____日內(nèi)，向乙方支付廣告承攬加工費用的____%，即人民幣____元整。

3.乙方完成廣告承攬加工任務后，甲方應在____日內(nèi)支付剩余的廣告承攬加工費用。

五、乙方的權益

1.乙方有權要求甲方按照合同約定的時間支付廣告承攬加工費用。

2.乙方有權要求甲方提供必要的創(chuàng)意和設計指導，以確保廣告宣傳品的質(zhì)量。

3.乙方有權在項目實施過程中，根據(jù)實際情況對廣告宣傳品的設計和制作進行調(diào)整。

六、甲方的責任與義務

1.甲方應按照合同約定支付廣告承攬加工費用。

2.甲方應提供完整的創(chuàng)意和設計要求，并確保其合理性。

3.甲方應配合乙方的工作，及時解決乙方在項目中遇到的問題。

七、違約責任

1.若甲方未按約定支付廣告承攬加工費用，乙方有權要求甲方支付違約金，并有權解除合同。

2.若甲方提供的創(chuàng)意和設計要求不合理，導致乙方工作延誤或增加成本，甲方應承擔相應責任。

3.若甲方未配合乙方工作，導致乙方無法按時完成廣告承攬加工任務，甲方應承擔相應責任。

八、限制條款

1.甲方不得在未支付全部廣告承攬加工費用的情況下，要求乙方提前交付廣告宣傳品。

2.甲方不得在未取得乙方同意的情況下，對廣告宣傳品的設計和制作進行修改。

3.甲方不得泄露乙方在廣告承攬加工過程中獲得的技術信息和商業(yè)秘密。

九、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、其他約定

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.廣告宣傳品設計要求

2.廣告宣傳品制作標準

3.驗收標準及方法

乙方為主導的目的和意義：

乙方作為廣告承攬加工的執(zhí)行者，通過引入第