道路施工承攬合同模板

合同編號(hào)：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行道路施工的事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概述1.1工程名稱：_______道路施工工程1.2工程地點(diǎn)：_______（具體位置）1.3工程內(nèi)容：乙方按照甲方的要求，完成道路的施工，包括但不限于道路鋪設(shè)、排水系統(tǒng)、交通標(biāo)志等。1.4工程進(jìn)度：按照雙方約定的時(shí)間表進(jìn)行。1.5工程預(yù)算：工程總預(yù)算為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。二、合同價(jià)格及支付方式2.1合同價(jià)格為：人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。2.2甲方支付乙方工程款的方式為：（1）合同簽訂后_______天內(nèi)，甲方支付乙方工程款的_______%；（2）工程驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方工程款的_______%；（3）剩余的_______%，作為乙方質(zhì)保金，在工程質(zhì)保期滿后支付。2.3甲方支付工程款時(shí)，乙方出具正規(guī)發(fā)票。三、工程質(zhì)量及驗(yàn)收3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量。3.2工程驗(yàn)收分為初步驗(yàn)收和最終驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可交付使用。3.3初步驗(yàn)收在工程進(jìn)度達(dá)到_______%后進(jìn)行，由甲方、乙方共同參與。3.4最終驗(yàn)收在工程完工后進(jìn)行，由甲方、乙方共同參與。3.5如工程驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。四、工期及違約責(zé)任4.1乙方應(yīng)按照雙方約定的時(shí)間表完成工程，如有延誤，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。4.2工期延誤每超過_______天，乙方應(yīng)支付甲方違約金，違約金為合同價(jià)的_______%。4.3乙方如未能按照約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。五、保密條款5.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，應(yīng)予以保密。5.2保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)及解決辦法：1.合同的簽訂：在簽訂合同前，雙方應(yīng)仔細(xì)閱讀合同條款，確保合同內(nèi)容明確、詳細(xì)，避免因模糊不清而導(dǎo)致的糾紛。在簽訂合同時(shí)，雙方應(yīng)加蓋公章，以確保合同的法律效力。2.工程質(zhì)量：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。如有質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)整改，直至驗(yàn)收合格。3.工期延誤：乙方應(yīng)按照約定的時(shí)間表完成工程，如發(fā)生工期延誤，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。雙方可根據(jù)實(shí)際情況商定具體的違約金比例。4.保密條款：雙方在履行合同過程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，應(yīng)予以保密。違反保密義務(wù)的一方，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.爭議解決：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同法：是指調(diào)整平等主體之間民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱，包括合同的訂立、履行、變更、解除等方面的法律規(guī)范。2.違約金：是指當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定時(shí)，按照合同約定或者依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的民事責(zé)任。3.質(zhì)保金：是指在工程驗(yàn)收合格后，甲方按照合同約定扣除的一部分工程款，作為乙方在質(zhì)保期內(nèi)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行保障的資金。4.商業(yè)秘密：是指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。5.技術(shù)秘密：是指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息。6.管轄權(quán)：是指法院對(duì)特定案件行使審判權(quán)的權(quán)限。有管轄權(quán)的法院對(duì)案件進(jìn)行審判，而無管轄權(quán)的法院則不能行使審判權(quán)。特殊應(yīng)用場(chǎng)合及補(bǔ)充條款：1.施工地在居民區(qū)：補(bǔ)充條款：乙方應(yīng)在施工過程中，采取有效措施降低噪音、粉塵等對(duì)周邊居民的影響，確保居民的生活質(zhì)量。如因施工造成居民損失的，乙方應(yīng)予以賠償。2.施工期間遇到特殊天氣：補(bǔ)充條款：如施工期間遇到不可抗力因素（如自然災(zāi)害、極端天氣等），導(dǎo)致工程無法正常進(jìn)行，雙方可協(xié)商調(diào)整工程進(jìn)度和工期。3.施工期間政策變動(dòng)：補(bǔ)充條款：如施工期間相關(guān)政策、法規(guī)發(fā)生變動(dòng)，影響工程順利進(jìn)行，雙方應(yīng)根據(jù)政策變動(dòng)情況進(jìn)行協(xié)商，合理調(diào)整合同內(nèi)容。4.工程變更：補(bǔ)充條款：如在施工過程中，甲方提出工程變更需求，乙方應(yīng)根據(jù)變更需求進(jìn)行調(diào)整。工程變更導(dǎo)致的額外費(fèi)用，雙方可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商承擔(dān)。5.工程驗(yàn)收不合格：補(bǔ)充條款：如工程驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改。整改期間，乙方應(yīng)承擔(dān)整改期間的工程費(fèi)用。如再次驗(yàn)收仍不合格，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。附件列表：1.甲方提供的工程設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求。2.乙方提供的施工方案和施工計(jì)劃。3.