2024年裝修工人施工合同_第1頁(yè)
2024年裝修工人施工合同_第2頁(yè)
2024年裝修工人施工合同_第3頁(yè)
2024年裝修工人施工合同_第4頁(yè)
2024年裝修工人施工合同_第5頁(yè)
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

合同編號(hào):__________甲方(委托方):_______地址:_______聯(lián)系電話:_______聯(lián)系人:_______乙方(施工方):_______地址:_______聯(lián)系電話:_______聯(lián)系人:_______第一條工程概況1.1工程名稱:_______1.2工程地點(diǎn):_______1.3工程內(nèi)容:包括但不限于_______、_______、_______等。1.4工程預(yù)算:人民幣(大寫):_______元整(小寫):_______元。第二條施工期限本合同約定的施工期限為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。第三條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,保證工程質(zhì)量。3.2工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期限自工程驗(yàn)收合格之日起計(jì)算,保修期限為_______年。第四條合同價(jià)款及支付方式4.1雙方確認(rèn),本工程合同總價(jià)款為人民幣(大寫):_______元整(小寫):_______元。4.2甲方支付乙方工程預(yù)付款人民幣(大寫):_______元整(小寫):_______元,施工過程中按工程進(jìn)度支付進(jìn)度款,工程驗(yàn)收合格后支付尾款。4.3甲方支付的預(yù)付款、進(jìn)度款和尾款,乙方應(yīng)出具相應(yīng)金額的正式發(fā)票。第五條乙方的義務(wù)5.1按照約定的時(shí)間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工任務(wù)。5.2負(fù)責(zé)施工過程中的安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)工作。5.3工程驗(yàn)收合格后,負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。第六條甲方的義務(wù)6.1按照約定時(shí)間支付工程款。6.2提供施工所需的水、電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施。6.3協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)。第七條違約責(zé)任7.1乙方未按照約定時(shí)間完成施工任務(wù)的,應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金,違約金計(jì)算方式為:違約金=合同總價(jià)款×逾期天數(shù)×日違約金比例。7.2甲方未按照約定時(shí)間支付工程款的,應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金,違約金計(jì)算方式為:違約金=應(yīng)付款項(xiàng)×逾期天數(shù)×日違約金比例。第八條爭(zhēng)議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第九條其他約定9.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,至工程驗(yàn)收合格且尾款支付完畢之日終止。甲方(委托方):_______乙方(施工方):_______簽訂日期:_______年_______月_______日注意事項(xiàng)及解決辦法:1.合同簽訂前,雙方應(yīng)認(rèn)真閱讀合同全文,確保了解合同內(nèi)容,明確各自的權(quán)利和義務(wù)。2.合同中涉及的工程預(yù)算、施工期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等關(guān)鍵條款,雙方應(yīng)充分溝通,達(dá)成一致。3.合同履行過程中,雙方應(yīng)嚴(yán)格按照約定履行各自義務(wù),確保工程順利進(jìn)行。4.如有爭(zhēng)議,通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。關(guān)鍵詞語(yǔ)的法律名詞解釋:1.合同:雙方或多方之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。2.甲方(委托方):指委托乙方進(jìn)行工程施工的一方。3.乙方(施工方):指接受甲方委托進(jìn)行工程施工的一方。4.工程驗(yàn)收:指工程完成后,甲方對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等方面進(jìn)行檢查,確認(rèn)工程符合約定要求的過程。5.違約金:一方違反合同約定,應(yīng)向另一方支付的賠償金。6.有管轄權(quán)的人民法院:根據(jù)我國(guó)《民事訴訟法》,對(duì)民事案件有管轄權(quán)的人民法院包括被告住所地人民法院、合同履行地人民法院等。7.保修期限:指乙方對(duì)工程質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任的期限。8.工程預(yù)付款:甲方在合同簽訂后,按照約定向乙方支付的用于工程前期準(zhǔn)備的款項(xiàng)。9.進(jìn)度款:甲方按照工程進(jìn)度,按照約定向乙方支付的款項(xiàng)。10.尾款:指工程驗(yàn)收合格后,甲方應(yīng)支付給乙方的剩余款項(xiàng)。特殊應(yīng)用場(chǎng)合及補(bǔ)充條款:1.甲乙雙方為親朋好友關(guān)系,信任度較高。補(bǔ)充條款:鑒于雙方關(guān)系特殊,乙方承諾在施工過程中,如有親友需要幫助,可優(yōu)先安排,但不得影響工程質(zhì)量和進(jìn)度。2.工程地處偏遠(yuǎn)地區(qū),材料運(yùn)輸不便。補(bǔ)充條款:甲方應(yīng)協(xié)助乙方解決材料運(yùn)輸問題,如遇特殊情況,乙方有權(quán)提出調(diào)整施工計(jì)劃。3.甲方對(duì)工程質(zhì)量有特殊要求,需乙方額外關(guān)注。補(bǔ)充條款:乙方應(yīng)在施工過程中,特別注意滿足甲方提出的質(zhì)量要求,如有分歧,雙方應(yīng)及時(shí)溝通解決。4.工程驗(yàn)收時(shí),甲方無(wú)法親自到場(chǎng)。補(bǔ)充條款:甲方授權(quán)乙方代表其參加工程驗(yàn)收,乙方應(yīng)在驗(yàn)收合格后,向甲方報(bào)告工程情況。5.甲方希望乙方在施工過程中,盡量減少對(duì)日常生活影響。補(bǔ)充條款:乙方應(yīng)盡量安排施工時(shí)間,減少對(duì)甲方日常生活的影響,并做好施工過程中的噪音、粉塵等污染防治。附

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論