機(jī)場(chǎng)停車場(chǎng)施工合同

機(jī)場(chǎng)停車場(chǎng)施工合同合同編號(hào)：__________一、工程概述1.1本項(xiàng)目位于__________機(jī)場(chǎng)，包括但不限于停車場(chǎng)的土建工程、水電安裝工程、智能化系統(tǒng)工程、景觀綠化工程等。1.2乙方應(yīng)按照本合同約定的條款、工期、質(zhì)量等要求完成本項(xiàng)目的施工。二、合同價(jià)格2.1本項(xiàng)目的合同總價(jià)為人民幣_(tái)___元（大寫：____________________元整），乙方應(yīng)按照合同約定的工程量清單和綜合單價(jià)進(jìn)行結(jié)算。2.2乙方完成本項(xiàng)目后，甲方應(yīng)按照本合同約定的付款方式和付款時(shí)間支付合同價(jià)款。三、工期3.1本項(xiàng)目的施工期限為____個(gè)月，自雙方簽訂本合同之日起計(jì)算。3.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，提前提交施工進(jìn)度計(jì)劃，并按照計(jì)劃完成施工。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和甲方要求進(jìn)行施工，確保本項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。4.2乙方應(yīng)承擔(dān)在本項(xiàng)目施工過程中因質(zhì)量問題產(chǎn)生的全部修復(fù)費(fèi)用。五、甲方的權(quán)利和義務(wù)5.1甲方應(yīng)按照本合同約定向乙方支付合同價(jià)款。5.2甲方應(yīng)為本項(xiàng)目的施工提供必要的場(chǎng)地、水源、電源等條件。5.3甲方應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付工程進(jìn)度款，延誤付款的，應(yīng)按同期銀行貸款利率支付違約金。六、乙方的權(quán)利和義務(wù)6.1乙方應(yīng)按照本合同約定完成本項(xiàng)目的施工，并保證施工質(zhì)量。6.2乙方應(yīng)按照甲方要求，做好施工期間的安全防護(hù)工作，確保施工現(xiàn)場(chǎng)安全。6.3乙方應(yīng)承擔(dān)因自身原因造成的人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失的責(zé)任。七、違約責(zé)任7.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。7.2乙方如未能按照約定的工期完成施工，應(yīng)按逾期工程價(jià)款的____%支付違約金。八、爭(zhēng)議解決8.1本合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至本項(xiàng)目驗(yàn)收合格且乙方完成合同約定的所有工作后失效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：甲方代表（簽名）：乙方代表（簽名）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.機(jī)場(chǎng)停車場(chǎng)施工設(shè)計(jì)圖紙2.工程量清單3.施工進(jìn)度計(jì)劃4.施工安全防護(hù)方案5.質(zhì)量保證書6.支付憑證7.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付合同價(jià)款，認(rèn)定為違約行為。2.甲方未按約定提供施工所需條件，認(rèn)定為違約行為。3.乙方未按約定時(shí)間完成施工，認(rèn)定為違約行為。4.乙方施工質(zhì)量未達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)定為違約行為。5.雙方未按約定解決爭(zhēng)議，認(rèn)定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.機(jī)場(chǎng)停車場(chǎng)施工合同：指甲方委托乙方承擔(dān)機(jī)場(chǎng)停車場(chǎng)施工工程的合同。2.合同價(jià)款：指雙方約定的完成本項(xiàng)目所需支付的金額。3.工期：指雙方約定的完成本項(xiàng)目所需的時(shí)間。4.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：指國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和甲方要求。5.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)與甲方溝通，調(diào)整施工計(jì)劃，并采取措施加快施工進(jìn)度。2.施工質(zhì)量問題：乙方應(yīng)立即進(jìn)行修復(fù)，并承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用。3.付款延誤：甲方應(yīng)及時(shí)支付合同價(jià)款，違約金按同期銀行貸款利率計(jì)算。4.爭(zhēng)議解決：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為機(jī)場(chǎng)停車場(chǎng)項(xiàng)目的業(yè)主，需要尋找具有專業(yè)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的乙方進(jìn)行施工。2.乙方具備停車場(chǎng)施工的專業(yè)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，希望承攬?jiān)摴こ添?xiàng)目。3.雙方就施工工期、質(zhì)量、