施工合同示范文本：建筑施工合同爭議解決協(xié)議

合同編號：__________建筑施工合同爭議解決協(xié)議甲方：_______（全稱：_______）地址：_______代表人：_______聯(lián)系電話：_______乙方：_______（全稱：_______）地址：_______代表人：_______聯(lián)系電話：_______第一條爭議解決方式1.1雙方在履行主合同過程中發(fā)生的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；1.2如果協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第二條爭議解決條款的效力本爭議解決協(xié)議是主合同不可分割的一部分，與主合同具有同等法律效力。本爭議解決協(xié)議的修改、補充必須采用書面形式，經(jīng)甲乙雙方共同簽署。第三條適用法律本爭議解決協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第四條其他4.1本爭議解決協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。4.2本爭議解決協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期至主合同約定的工程竣工日期屆滿之日終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項：1.合同編號：確保填寫正確的合同編號，以便于合同的管理和查詢。2.甲方和乙方信息：準(zhǔn)確填寫甲方和乙方的全稱、地址、代表人和聯(lián)系電話，確保雙方的聯(lián)系方式暢通無阻。3.項目描述：在主合同中應(yīng)詳細描述項目的內(nèi)容、工程量、工程地點等信息，以便于在爭議解決時明確項目具體情況。4.爭議解決方式：明確雙方在發(fā)生爭議時應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如果協(xié)商不成，則可以向甲方所在地的人民法院提起訴訟。5.爭議解決條款的效力：強調(diào)本爭議解決協(xié)議是主合同不可分割的一部分，與主合同具有同等法律效力。6.適用法律：明確本爭議解決協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。7.其他：注意合同的簽字蓋章，確保合同的有效性。解決辦法：1.友好協(xié)商：雙方在發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式進行解決，以達到雙方都能接受的解決方案。2.法律途徑：如果協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟，通過法律途徑解決爭議。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.甲方：指項目的業(yè)主，負責(zé)項目的投資和項目管理。2.乙方：指項目的施工單位，負責(zé)項目的施工實施。3.主合同：指甲乙雙方簽訂的建筑施工合同，明確了雙方在項目中的權(quán)利和義務(wù)。4.爭議解決協(xié)議：指雙方為明確在履行主合同過程中發(fā)生的爭議解決的途徑和方式而簽訂的協(xié)議。5.友好協(xié)商：指雙方在發(fā)生爭議時，通過相互溝通、協(xié)商，以達成共識的方式解決問題。6.訴訟：指任何一方在爭議無法通過協(xié)商解決時，向法院提起的民事訴訟程序。特殊應(yīng)用場合：1.工程項目的延期：由于不可抗力因素，如天氣、材料供應(yīng)問題等導(dǎo)致工程項目延期。2.工程質(zhì)量的爭議：甲方對乙方的施工質(zhì)量不滿，提出質(zhì)量問題。3.工程款的支付：甲方未按照約定的時間或金額支付工程款。4.合同條款的變更：由于項目需求變化，需要對合同條款進行修改。5.工程項目的提前完成：工程項目提前完成，可能導(dǎo)致甲方提前支付工程款。附件列表：1.工程項目延期申請書2.不可抗力因素證明文件3.工程質(zhì)量問題報告4.工程款支付證明文件5.合同條款變更申請書6.工程項目提前完成證明文件7.工程項目驗收報告補充條款：1.若工程項目延期，乙方應(yīng)向甲方提交延期申請書，并附上不可抗力因素的證明文件。甲方應(yīng)在收到申請后的10個工作日內(nèi)審批，并通知乙方。2.若甲方對乙方的施工質(zhì)量不滿，可以向乙方提出質(zhì)量問題報告，并附上相關(guān)證據(jù)。乙方應(yīng)在收到報告后的10個工作日內(nèi)核實問題，并提出解決方案。若問題無法解決，雙方可按照爭議解決條款進行處理。3.若甲方未按照約定的時間或金額支付工程款，乙方有權(quán)暫停施工，并通知甲方。甲方應(yīng)在收到通知后的10個工作日內(nèi)支付應(yīng)付款項，否則乙方有權(quán)依法追討欠款。4.若項目需求發(fā)生變化，需要對合同條款進行修改，甲方應(yīng)向乙方提交合同條款變更申請書，并附上相關(guān)文件。乙方應(yīng)在收到申請后的10個工作日內(nèi)核實變更內(nèi)容，并與甲方協(xié)商確定變更后的條款。5.若工程項目提前完成，甲方有權(quán)提前支付工程款。乙方應(yīng)在工程完成后向甲方提交工程項目提前完成證明文件，并附上相關(guān)證據(jù)。甲方應(yīng)在收到文件后的10個工作日內(nèi)支付工程款。6.工程項目驗收報告應(yīng)包括工程項目的完成情況、工程質(zhì)量、工程量等