瓦工工人勞務合同范例

瓦工工人勞務合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（發(fā)包方）：_________________________

乙方（承包方）：_________________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就乙方為甲方提供瓦工勞務事宜，經雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同標的

乙方同意按照甲方要求，在約定的時間和地點，以約定的工程質量標準，完成甲方指定的瓦工勞務工程。

二、合同工期

1.本合同工期自________年________月________日起至________年________月________日止，共計________天。

2.乙方應按照合同約定的工期完成工程，如有延誤，應承擔相應的違約責任。

三、工程范圍及質量標準

1.工程范圍：包括但不限于甲方指定的瓦工勞務工程。

2.質量標準：乙方應嚴格按照國家有關質量標準和甲方要求，確保工程達到約定的質量標準。

四、工程款支付方式

1.乙方在工程完成后，應向甲方提交工程結算報告，經甲方驗收合格后，甲方應在________日內支付乙方工程款。

2.工程款支付比例：按工程進度分階段支付，具體支付比例由雙方協(xié)商確定。

3.乙方在收到工程款后，應向甲方開具相應的發(fā)票。

五、違約責任

1.乙方未按約定工期完成工程，每延誤一天，應向甲方支付________元違約金。

2.乙方未按約定質量標準完成工程，甲方有權要求乙方返工或賠償損失。

3.甲方未按約定支付工程款，每延誤一天，應向乙方支付________元違約金。

六、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同履行地人民法院提起訴訟。

2.本合同履行地為_________________________。

七、其他約定

1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。

3.附件：

（1）甲方提供的工程圖紙及相關技術資料；

（2）工程量清單；

（3）工程驗收標準及辦法；

（4）其他有關文件。

甲方（蓋章）：_________________________

乙方（蓋章）：_________________________

簽訂日期：________年________月________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（發(fā)包方）：_________________________

乙方（承包方）：_________________________

第三方主體：_________________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方及第三方（以下簡稱“合同主體”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就乙方為甲方提供瓦工勞務事宜，并引入第三方進行工程質量監(jiān)管和支付結算，達成如下協(xié)議：

一、合同標的

乙方同意按照甲方要求，在約定的時間和地點，以約定的工程質量標準，完成甲方指定的瓦工勞務工程。第三方負責對工程質量和進度進行監(jiān)督，確保工程符合合同約定。

二、合同工期

1.本合同工期自________年________月________日起至________年________月________日止，共計________天。

2.乙方應嚴格按照合同工期完成工程，如有延誤，每延誤一天，應向甲方支付________元違約金。第三方有權要求乙方采取措施加快工程進度，并有權向甲方報告延誤情況。

三、工程范圍及質量標準

1.工程范圍：包括但不限于甲方指定的瓦工勞務工程。

2.質量標準：乙方應嚴格按照國家有關質量標準和甲方要求，確保工程達到約定的質量標準。第三方負責對工程質量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)質量問題，有權要求乙方整改或返工。

四、第三方職責

1.第三方負責對工程質量和進度進行監(jiān)督，確保工程符合合同約定。

2.第三方負責對乙方提交的工程結算報告進行審核，確認工程質量和進度后，向甲方提出支付建議。

3.第三方有權對乙方進行現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)不符合合同要求的行為，有權要求乙方立即整改。

五、工程款支付方式

1.乙方在工程完成后，應向甲方提交工程結算報告，經第三方審核確認后，甲方應在________日內支付乙方工程款。

2.工程款支付比例：按工程進度分階段支付，具體支付比例由雙方協(xié)商確定。

3.第三方在確認工程質量和進度后，有權要求甲方支付工程款。

六、甲方的權益

1.甲方有權要求乙方在合同工期內完成工程，如乙方延誤工期，甲方有權要求乙方支付違約金。

2.甲方有權要求乙方按照約定的質量標準完成工程，如乙方質量不達標，甲方有權要求乙方整改或返工。

3.甲方有權要求第三方對工程質量和進度進行監(jiān)督，確保工程符合合同約定。

七、乙方的責任與限制

1.乙方應嚴格按照合同約定的時間、質量標準完成工程，如發(fā)生違約，應承擔相應的違約責任。

2.乙方不得擅自改變工程設計和施工方案，如需變更，應經甲方和第三方同意。

3.乙方在工程過程中，應遵守國家有關法律法規(guī)，不得損害他人合法權益。

4.乙方應配合第三方進行現(xiàn)場檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

八、違約責任

1.乙方未按約定工期完成工程，每延誤一天，應向甲方支付________元違約金。

2.乙方未按約定質量標準完成工程，甲方有權要求乙方整改或返工，并承擔由此產生的費用。

3.甲方未按約定支付工程款，每延誤一天，應向乙方支付________元違約金。

4.第三方未按約定履行職責，甲方有權要求第三方承擔相應的違約責任。

九、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同履行地人民法院提起訴訟。

2.本合同履行地為_________________________。

十、其他約定

1.本合同一式三份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份，自合同主體簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同未盡事宜，由合同主體另行協(xié)商解決。

3.附件：

（1）甲方提供的工程圖紙及相關技術資料；

（2）工程量清單；

（3）工程驗收標準及辦法；

（4）其他有關文件。

第三方介入的意義和目的在于提高工程質量和進度，確保甲方權益不受侵害。甲方作為主導方，通過引入第三方，強化了工程質量和進度的監(jiān)管，同時，甲方在合同中享有更多權益和利益，如工期延誤違約金、質量不達標整改權等。此外，乙方違約和限制條款的設置，保障了甲方在工程過程中的權益，確保了甲方利益的最大化。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

甲方（發(fā)包方）：_________________________

乙方（承包方）：_________________________

第三方主體：_________________________

鑒于甲方需乙方提供瓦工勞務，為保障工程質量、進度及乙方合法權益，甲乙雙方及第三方（以下簡稱“合同主體”）經友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，達成如下協(xié)議：

一、合同標的

乙方同意按照甲方要求，在約定的時間和地點，以約定的工程質量標準，完成甲方指定的瓦工勞務工程。第三方負責對工程質量和進度進行監(jiān)督，確保工程符合合同約定，同時保障乙方合法權益。

二、合同工期

1.本合同工期自________年________月________日起至________年________月________日止，共計________天。

2.乙方有權要求甲方提供必要的施工條件，確保工程進度不受影響。如因甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔相應責任，并支付乙方________元/天的工期延誤賠償金。

三、工程范圍及質量標準

1.工程范圍：包括但不限于甲方指定的瓦工勞務工程。

2.質量標準：乙方應嚴格按照國家有關質量標準和甲方要求，確保工程達到約定的質量標準。第三方負責對工程質量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)質量問題，有權要求乙方整改或返工。

四、第三方職責

1.第三方負責對工程質量和進度進行監(jiān)督，確保工程符合合同約定。

2.第三方負責對乙方提交的工程結算報告進行審核，確認工程質量和進度后，向甲方提出支付建議。

3.第三方有權對乙方進行現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)不符合合同要求的行為，有權要求乙方整改，并保障乙方的合法權益。

五、工程款支付方式

1.乙方在工程完成后，應向甲方提交工程結算報告，經第三方審核確認后，甲方應在________日內支付乙方工程款。

2.工程款支付比例：按工程進度分階段支付，具體支付比例由雙方協(xié)商確定。

3.第三方在確認工程質量和進度后，有權要求甲方支付工程款，并保障乙方的合法權益。

六、乙方的權益

1.乙方有權要求甲方按照合同約定提供施工圖紙、材料和技術資料，確保施工順利進行。

2.乙方有權要求甲方按照約定時間提供施工場地，并確保施工環(huán)境安全、整潔。

3.乙方有權要求甲方支付工程款，并在合同約定的時間內支付。

4.乙方有權要求甲方承擔因甲方原因導致的工期延誤、質量不達標等責任。

七、甲方的責任與限制

1.甲方應按照合同約定提供施工圖紙、材料和技術資料，確保乙方施工順利進行。

2.甲方應按照約定時間提供施工場地，并確保施工環(huán)境安全、整潔。

3.甲方不得擅自變更施工圖紙、材料和技術要求，如需變更，應經乙方同意。

4.甲方應按照合同約定支付工程款，不得拖欠。

5.甲方不得無正當理由終止合同，如需終止，應提前________天通知乙方，并支付乙方相應的損失賠償金。

八、違約責任

1.甲方未按約定提供施工圖紙、材料和技術資料，或未按約定時間提供施工場地，每延誤一天，應向乙方支付________元違約金。

2.甲方未按約定支付工程款，每延誤一天，應向乙方支付________元違約金。

3.第三方未按約定履行職責，甲方應承擔相應的違約責任。

九、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同履行地人民法院提起訴訟。

2.本合同履行地為_________________________。

十、其他約定

1.本合同一式三份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份，自合同主體簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同未盡事宜，由合同主體另行協(xié)商解決。

3.附件：

（1）甲方提供的工