私人施工勞務合同范例

私人施工勞務合同范例第一篇范文：合同編號：__________

合同雙方：

甲方（發(fā)包方）：_______

乙方（承包方）：_______

鑒于甲方需要進行_______（具體施工項目）的施工，乙方愿意接受甲方的委托，按照本合同約定，承擔該項目的施工勞務。為明確雙方的權(quán)利、義務和責任，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，共同遵守。

一、項目概況

1.1項目名稱：_______

1.2項目地點：_______

1.3項目規(guī)模：_______

1.4項目內(nèi)容：_______

1.5項目工期：_______

二、合同價款及支付方式

2.1合同價款：_______

2.2付款方式：_______

2.3付款進度：_______

2.4付款時間：_______

三、施工質(zhì)量及驗收標準

3.1施工質(zhì)量：乙方應按照國家及行業(yè)相關(guān)標準，確保施工質(zhì)量符合甲方要求。

3.2驗收標準：項目完成后，由雙方共同組織驗收，驗收合格后，甲方支付乙方相應的工程款。

四、施工進度及工期延誤

4.1施工進度：乙方應按照合同約定的工期完成施工任務。

4.2工期延誤：因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一日，乙方應向甲方支付_______元的違約金。

五、工程保險

5.1乙方應為其施工人員購買意外傷害保險，并承擔相應的保險費用。

5.2甲方應為其施工設(shè)備購買財產(chǎn)保險，并承擔相應的保險費用。

六、合同解除及違約責任

6.1合同解除：雙方在履行合同過程中，如發(fā)生以下情形之一，任何一方均可解除合同：

（1）一方違約，另一方在合理期限內(nèi)未要求履行合同；

（2）一方未按約定支付工程款；

（3）一方未按約定履行其他義務；

（4）發(fā)生不可抗力等特殊情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致解除合同。

6.2違約責任：任何一方違約，應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。

7.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他約定

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

九、附件

1.項目施工圖紙及技術(shù)規(guī)范

2.施工合同附件

3.甲方提供的其他相關(guān)資料

甲方（蓋章）：_______

乙方（蓋章）：_______

代表人（簽字）：_______

代表人（簽字）：_______

簽訂日期：_______年_______月_______日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（發(fā)包方）：_______

乙方（承包方）：_______

丙方（監(jiān)理方）：_______

鑒于甲方需要進行_______（具體施工項目）的施工，乙方愿意接受甲方的委托，承擔該項目的施工勞務。為保障施工質(zhì)量和進度，確保項目順利進行，丙方作為監(jiān)理方，負責對施工過程進行監(jiān)督和管理。為明確三方權(quán)利、義務和責任，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，共同遵守。

一、項目概況

1.1項目名稱：_______

1.2項目地點：_______

1.3項目規(guī)模：_______

1.4項目內(nèi)容：_______

1.5項目工期：_______

二、合同價款及支付方式

2.1合同價款：_______

2.2付款方式：_______

2.3付款進度：_______

2.4付款時間：_______

三、施工質(zhì)量及驗收標準

3.1施工質(zhì)量：乙方應按照國家及行業(yè)相關(guān)標準，確保施工質(zhì)量符合甲方要求。

3.2驗收標準：項目完成后，由丙方組織驗收，驗收合格后，甲方支付乙方相應的工程款。

四、施工進度及工期延誤

4.1施工進度：乙方應按照合同約定的工期完成施工任務。

4.2工期延誤：因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一日，乙方應向甲方支付_______元的違約金。

五、丙方監(jiān)理職責

5.1丙方應按照國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，對施工過程進行監(jiān)督和管理。

5.2丙方應定期向甲方匯報施工進度和質(zhì)量情況。

5.3丙方有權(quán)對乙方施工過程中違反合同約定的行為進行制止和糾正。

六、甲方的權(quán)利與義務

6.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定進行施工，并保證施工質(zhì)量。

6.2甲方有權(quán)要求丙方按照合同約定履行監(jiān)理職責。

6.3甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定支付工程款。

6.4甲方有權(quán)對施工過程中出現(xiàn)的問題進行處理。

七、乙方的責任與義務

7.1乙方應按照合同約定進行施工，確保施工質(zhì)量符合甲方要求。

7.2乙方應遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準。

7.3乙方應按照丙方的要求進行施工，并及時糾正丙方提出的問題。

7.4乙方應按照合同約定支付丙方監(jiān)理費用。

八、違約責任及限制條款

8.1乙方違反合同約定，導致工期延誤，每延誤一日，應向甲方支付_______元的違約金。

8.2乙方違反合同約定，造成施工質(zhì)量問題，應承擔相應的賠償責任。

8.3乙方違反合同約定，丙方有權(quán)要求乙方停止施工，直至乙方整改完畢。

8.4乙方不得擅自變更施工方案，如需變更，應經(jīng)甲方和丙方同意。

九、爭議解決

9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。

9.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、其他約定

10.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

十一、附件

1.項目施工圖紙及技術(shù)規(guī)范

2.施工合同附件

3.甲方提供的其他相關(guān)資料

4.監(jiān)理合同

甲方（蓋章）：_______

乙方（蓋章）：_______

丙方（蓋章）：_______

代表人（簽字）：_______

代表人（簽字）：_______

代表人（簽字）：_______

簽訂日期：_______年_______月_______日

第三方介入的意義和目的：

1.確保施工質(zhì)量：丙方作為監(jiān)理方，對施工過程進行監(jiān)督和管理，有助于提高施工質(zhì)量，保障甲方權(quán)益。

2.規(guī)范施工行為：丙方對乙方施工過程中違反合同約定的行為進行制止和糾正，有助于規(guī)范施工行為，維護市場秩序。

甲方為主導的目的和意義：

1.保障自身權(quán)益：甲方作為發(fā)包方，在合同中享有主導地位，有利于保障自身權(quán)益，確保項目順利進行。

2.提高項目管理水平：甲方通過主導合同，加強對施工項目的管理和監(jiān)督，有助于提高項目管理水平，提升項目效益。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（發(fā)包方）：_______

乙方（承包方）：_______

丙方（監(jiān)理方）：_______

鑒于甲方需要進行_______（具體施工項目）的施工，乙方作為專業(yè)施工隊伍，愿意接受甲方的委托，承擔該項目的施工勞務。為保障施工質(zhì)量和進度，確保項目順利進行，丙方作為監(jiān)理方，負責對施工過程進行監(jiān)督和管理。為明確三方權(quán)利、義務和責任，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，共同遵守。

一、項目概況

1.1項目名稱：_______

1.2項目地點：_______

1.3項目規(guī)模：_______

1.4項目內(nèi)容：_______

1.5項目工期：_______

二、合同價款及支付方式

2.1合同價款：_______

2.2付款方式：_______

2.3付款進度：_______

2.4付款時間：_______

三、施工質(zhì)量及驗收標準

3.1施工質(zhì)量：乙方應按照國家及行業(yè)相關(guān)標準，確保施工質(zhì)量符合甲方要求。

3.2驗收標準：項目完成后，由丙方組織驗收，驗收合格后，甲方支付乙方相應的工程款。

四、施工進度及工期延誤

4.1施工進度：乙方應按照合同約定的工期完成施工任務。

4.2工期延誤：因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一日，甲方應向乙方支付_______元的違約金。

五、丙方監(jiān)理職責

5.1丙方應按照國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，對施工過程進行監(jiān)督和管理。

5.2丙方應定期向乙方匯報施工進度和質(zhì)量情況。

5.3丙方有權(quán)對甲方提出的設(shè)計變更和技術(shù)要求進行評估，并反饋乙方。

六、乙方的權(quán)利與義務

6.1乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定提供施工圖紙、技術(shù)資料和施工場地。

6.2乙方有權(quán)要求丙方按照合同約定履行監(jiān)理職責，確保施工質(zhì)量。

6.3乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定及時支付工程款。

6.4乙方有權(quán)在施工過程中對施工方案進行調(diào)整，但需經(jīng)甲方和丙方同意。

七、甲方的責任與義務

7.1甲方應按照合同約定提供施工圖紙、技術(shù)資料和施工場地。

7.2甲方應按照合同約定及時支付工程款，不得無故拖延。

7.3甲方應尊重乙方的施工方案，不得隨意更改。

七、違約責任及限制條款

7.1甲方違反合同約定，未按期支付工程款，每延誤一日，應向乙方支付_______元的違約金。

7.2甲方違反合同約定，未提供必要的施工條件，導致工期延誤，應承擔相應的違約責任。

7.3甲方違反合同約定，未經(jīng)乙方同意擅自更改施工方案，應承擔相應的賠償責任。

八、爭議解決

8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。

8.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他約定

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

十、附件

1.項目施工圖紙及技術(shù)規(guī)范

2.施工合同附件

3.甲方提供的其他相關(guān)資料

4.監(jiān)理合同

甲方（蓋章）：_______

乙方（蓋章）：_______

丙方（蓋章）：_______

代表人（簽字）：_______

代表人（簽字）：_______

代表人（簽字）：_______

簽訂日期：_______年_______